序号

更正项

更正前内容

更正后内容

*

施工项目经理

具有建筑工程专业的*级以上（含*级）注册建造师证书和中级及以上职称

具有建筑工程专业的*级以上（含*级）注册建造师证书和中级及以上职称

*

招标范围

（*）专项工程:亮化工程、精装修、高压低压配电、电梯、太阳能、高低压、发电机等设备工程、红线范围内的配电房至红线范围外高压接驳点的设计内容以及连接到市政的正式雨、污水管网工程和正式供水及配套工程。

（*）专项工程:亮化工程、精装修、高压低压配电、电梯、太阳能、高低压、发电机等设备工程，红线范围内的配电房至高压接驳点的设计内容。

*

招标文件第*章合同条款及格式，第*部分，专用条款，*.*.* 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误*日的误期赔偿金额为合同协议书中建安费总价的*.**%或人民币金额为：/、累计最高赔偿金额为合同协议书中建安费总价的：**%或人民币金额为：/。

由于承包人自身原因，未按合同规定在设计工期内提交设计成果文件的每延误*天，承包人向发包人支付合同设计金额的*.*%作为违约金，累计最高赔偿金额为合同协议书设计费的：**%。

因承包人原因使竣工日期延误，每延误*日的误期赔偿金额为合同协议书中建安费总价的*.**%或人民币金额为：/、累计最高赔偿金额为合同协议书中建安费总价的：**%或人民币金额为：/。

由于承包人自身原因，未按合同规定在设计工期内提交设计成果文件的每延误*天，承包人向发包人支付合同设计金额的*.*%作为违约金，累计最高赔偿金额为合同协议书设计费的：**%。

因承包人的原因导致工期延误，工期延误期间因政策性调整导致费用增加的，由承包人承担相应的费用。

*

招标文件第*章合同条款及格式，第*部分，专用条款，**.*.* 承包人违约的情形

（**）因承包人的原因致使工期延误的，工期不予顺延，承包人赶工所产生的额外费用由其自行承担。因非承包人的原因致使工期延误的，承包人应当在延误事件发生之日起**小时内通知发包人，并在*日内向发包人申请顺延工期。超过*日未申请的，视为承包人不需顺延工期，所产生的额外费用由承包人承担。承包人提交的施工进度计划表经发包人与监理人审定后，承包人累计逾期*个关键节点或未按经发包人审批的进度计划执行超过*个节点的，发包人有权解除合同，请求承包人赔偿等同于合同总价*%的违约金，并将该工程重新发包给其他第*方，由此产生的差价由承包人承担。乙方延迟提交月度工作计划，延期*天以上，按合同价的万分之*进行罚款；拒按要求提交月度工作计划，按合同价的千分之*进行罚款。本项的违约金金额按本项的约定为准。

（**）因承包人的原因致使工期延误的，工期不予顺延，承包人赶工所产生的额外费用由其自行承担。因非承包人的原因致使工期延误的，承包人应当在延误事件发生之日起**小时内通知发包人，并在*日内向发包人申请顺延工期。超过*日未申请的，视为承包人不需顺延工期，所产生的额外费用由承包人承担。承包人提交的施工进度计划表经发包人与监理人审定后，承包人累计逾期*个关键节点或未按经发包人审批的进度计划执行超过*个节点的，发包人有权解除合同，请求承包人赔偿等同于合同总价*%的违约金，并将该工程重新发包给其他第*方，由此产生的差价由承包人承担。承包人延迟提交月度工作计划，延期*天以上，按合同价的万分之*进行罚款；拒按要求提交月度工作计划，按合同价的千分之*进行罚款。本项的违约金金额按本项的约定为准。

（**）因发包人向人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁，追究承包人的违约责任，且人民法院或仲裁机构支持发包人的全部或部分诉请的，发包人因维权所产生的必要支出包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等均由承包人承担。

*

投标人须知前附表，表后备注部分内容，有关招标人派出评委参加评标的人员社保期间要求

提供近*个月（****年**月至投标截止时间止任意*个月社保）或近*个月（****年**月）

提供近*个月（****年*月至投标截止时间止任意*个月社保）

*

评标办法前附表，*.*.*资格评审

标准，（*）项目

设计负责人、施工项目经理情况

(*)施工项目经理资格及职称：具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分。具有工程类专业中级及以上职称的，得*分（满分*分）。

(*)施工项目经理资格及职称：①具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分；具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分。

②具有工程类专业中级及以上职称的，得*分（满分*分）。

*

评标办法前附表，*.*.*（*）资信业绩，拟投入本项目管理人员配备情况

（*）施工项目经理(满分**分）：

①具有建筑工程 专业的*级注册建造师证书，得*分；

②具有工程类专业中级及以上职称的，得*分。

（*）施工项目经理(满分**分）：

①具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分；

具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分；

②具有工程类专业中级及以上职称的，得*分。

*

评标办法前附表，*.*.*（*）资信业绩，拟投入本项目管理人员配备情况，(*) 管理人员配备(满分 ** 分)

有关造价管理人员和造价专业的内容

有关造价管理人员和造价专业的内容，全部删除，不做评审因素

*

评标办法前附表，企业信誉实力分评分

标准

企业信誉实力分评分标准

根据自治区住房城乡建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知和“玉住建管【****】**号”玉林市住房和城乡建设局关于停止玉林市建筑施工企业诚信综合评价结果应用的通知，招标文件范本中评标办法要求的“诚信综合评价分”，评标时投标人的此项分值均以***分计。

序号

更正项

更正前内容

更正后内容

*

施工项目经理

具有建筑工程专业的*级以上（含*级）注册建造师证书和中级及以上职称

具有建筑工程专业的*级以上（含*级）注册建造师证书和中级及以上职称

*

招标范围

（*）专项工程:亮化工程、精装修、高压低压配电、电梯、太阳能、高低压、发电机等设备工程、红线范围内的配电房至红线范围外高压接驳点的设计内容以及连接到市政的正式雨、污水管网工程和正式供水及配套工程。

（*）专项工程:亮化工程、精装修、高压低压配电、电梯、太阳能、高低压、发电机等设备工程，红线范围内的配电房至高压接驳点的设计内容。

*

招标文件第*章合同条款及格式，第*部分，专用条款，*.*.* 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误*日的误期赔偿金额为合同协议书中建安费总价的*.**%或人民币金额为：/、累计最高赔偿金额为合同协议书中建安费总价的：**%或人民币金额为：/。

由于承包人自身原因，未按合同规定在设计工期内提交设计成果文件的每延误*天，承包人向发包人支付合同设计金额的*.*%作为违约金，累计最高赔偿金额为合同协议书设计费的：**%。

因承包人原因使竣工日期延误，每延误*日的误期赔偿金额为合同协议书中建安费总价的*.**%或人民币金额为：/、累计最高赔偿金额为合同协议书中建安费总价的：**%或人民币金额为：/。

由于承包人自身原因，未按合同规定在设计工期内提交设计成果文件的每延误*天，承包人向发包人支付合同设计金额的*.*%作为违约金，累计最高赔偿金额为合同协议书设计费的：**%。

因承包人的原因导致工期延误，工期延误期间因政策性调整导致费用增加的，由承包人承担相应的费用。

*

招标文件第*章合同条款及格式，第*部分，专用条款，**.*.* 承包人违约的情形

（**）因承包人的原因致使工期延误的，工期不予顺延，承包人赶工所产生的额外费用由其自行承担。因非承包人的原因致使工期延误的，承包人应当在延误事件发生之日起**小时内通知发包人，并在*日内向发包人申请顺延工期。超过*日未申请的，视为承包人不需顺延工期，所产生的额外费用由承包人承担。承包人提交的施工进度计划表经发包人与监理人审定后，承包人累计逾期*个关键节点或未按经发包人审批的进度计划执行超过*个节点的，发包人有权解除合同，请求承包人赔偿等同于合同总价*%的违约金，并将该工程重新发包给其他第*方，由此产生的差价由承包人承担。乙方延迟提交月度工作计划，延期*天以上，按合同价的万分之*进行罚款；拒按要求提交月度工作计划，按合同价的千分之*进行罚款。本项的违约金金额按本项的约定为准。

（**）因承包人的原因致使工期延误的，工期不予顺延，承包人赶工所产生的额外费用由其自行承担。因非承包人的原因致使工期延误的，承包人应当在延误事件发生之日起**小时内通知发包人，并在*日内向发包人申请顺延工期。超过*日未申请的，视为承包人不需顺延工期，所产生的额外费用由承包人承担。承包人提交的施工进度计划表经发包人与监理人审定后，承包人累计逾期*个关键节点或未按经发包人审批的进度计划执行超过*个节点的，发包人有权解除合同，请求承包人赔偿等同于合同总价*%的违约金，并将该工程重新发包给其他第*方，由此产生的差价由承包人承担。承包人延迟提交月度工作计划，延期*天以上，按合同价的万分之*进行罚款；拒按要求提交月度工作计划，按合同价的千分之*进行罚款。本项的违约金金额按本项的约定为准。

（**）因发包人向人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁，追究承包人的违约责任，且人民法院或仲裁机构支持发包人的全部或部分诉请的，发包人因维权所产生的必要支出包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等均由承包人承担。

*

投标人须知前附表，表后备注部分内容，有关招标人派出评委参加评标的人员社保期间要求

提供近*个月（****年**月至投标截止时间止任意*个月社保）或近*个月（****年**月）

提供近*个月（****年*月至投标截止时间止任意*个月社保）

*

评标办法前附表，*.*.*资格评审

标准，（*）项目

设计负责人、施工项目经理情况

(*)施工项目经理资格及职称：具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分。具有工程类专业中级及以上职称的，得*分（满分*分）。

(*)施工项目经理资格及职称：①具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分；具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分。

②具有工程类专业中级及以上职称的，得*分（满分*分）。

*

评标办法前附表，*.*.*（*）资信业绩，拟投入本项目管理人员配备情况

（*）施工项目经理(满分**分）：

①具有建筑工程 专业的*级注册建造师证书，得*分；

②具有工程类专业中级及以上职称的，得*分。

（*）施工项目经理(满分**分）：

①具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分；

具有建筑工程专业的*级注册建造师证书，得*分；

②具有工程类专业中级及以上职称的，得*分。

*

评标办法前附表，*.*.*（*）资信业绩，拟投入本项目管理人员配备情况，(*) 管理人员配备(满分 ** 分)

有关造价管理人员和造价专业的内容

有关造价管理人员和造价专业的内容，全部删除，不做评审因素

*

评标办法前附表，企业信誉实力分评分

标准

企业信誉实力分评分标准

根据自治区住房城乡建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知和“玉住建管【****】**号”玉林市住房和城乡建设局关于停止玉林市建筑施工企业诚信综合评价结果应用的通知，招标文件范本中评标办法要求的“诚信综合评价分”，评标时投标人的此项分值均以***分计。