招标编号 :*****-***(*)-******
江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场工程
风机、箱变建筑和安装及检修道路(Ⅰ标段)施工招标文件
招标人:江西大唐国际新能源有限公司[联系方式]
招标代理机构:北京国电工程招标有限公司[联系方式]
**** 年 ** 月
*. 本招标文件由以下章节组成
招标公告
投标须知
评标办法
合同条件
工程量清单
图纸和资料
工程规范、技术条件和要求
投标文件 ( 格式 )
上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录及补充通知均为招标文件的组成部分,对投标人起约束作用。
*. 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件,并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求,责任由投标人自负。不符合招标文件要求的投标书将被拒绝。
*. 凡获得本招标文件者,无论其投标与否均应对招标文件保密。
江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场 Ⅰ 标段施工招标公告
本招标项目 江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场 已由 江西省发改委 批准建设,项目业主为 江西大唐国际新能源有限公司[联系方式] ,建设资金来自 自筹 ,项目出资比例为 ***% ,招标人为 江西大唐国际新能源有限公司[联系方式] 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
*.* 建设地点: 江西 省 赣州 市 寻乌 县
*.* 建设规模: **** ( ****.*** )
*.* 计划工期: **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 * 月 ** 日, *** 日历天。
*.* 招标范围: 风电机组基础及吊装、箱变基础及安装、吊装场地平整、场内检修道路、风机与箱变之间的电缆施工、风机接地等
*.* 投标人必须具有独立法人资格和相应的施工资质条件,非中华人民共和国注册的投标人应经工商行政管理局登记注册,并由建设主管部门审批出具承包工程许可证。
*.* 本次招标要求投标人须具备 水利水电或电力工程施工总承包*级及以上 资质, 近*年内*个及以上类似风电工程 业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
*.*.* 其中,投标人拟派项目经理须具备 机电工程 * 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书( * 本),且未担任其他在建工程项目经理职务。
*.*.* 具有 * 级承装(试)电力设施许可证,《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》 ( 国家电力监管委员会第 ** 号令 ) 。
*.*.* 通过 ******* : **** 质量管理体系认证、 ******** : **** 环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证或( ***** )职业安全健康管理体系认证,且具有行业规定完成本标段所需的其它资格条件。
*.* 企业财务:注册资本金不低于 **** 万元,近 * 年资产负债率均不高于 **% 。
*.* 企业信誉:资信 **+ 及以上等级。
*.* 本次招标不接受联合体投标。
*.* 本次招标采用资格后审方式。
*.* 招标文件获取方式:凡有意参加本次招标的投标单位,注册并登录中国大唐集团公司集采平台 ( ) ,凭企业 ** 证书电子钥匙申购招标文件及后续投标事宜(企业 ** 证书电子钥匙办理请参见中国大唐集团公司集采平台《电子钥匙办理指南》。网站客服联系电话: ***-********/**** )。
*.* 发售时间: **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日。(其中办理 ** 证书电子钥匙需要 *~* 日,含材料准备、邮寄办理及 ** 证书电子钥匙寄回时间。请妥善考虑安排办理时间,逾期系统将不能下载招标文件,标书费不退,后果自负。)标书发售联系电话: ********** 。
*.* 递交投标文件截止时间(开标时间): **** 年 ** 月 * 日 ** 时 ** 分。
*.* 送达地点:北京市万达嘉华酒店(北京市石景山区石景山路甲 ** 号 * 号楼)
*.* 递交方式:递交投标文件截止日期前,各潜在投标人按招标文件要求递交纸质投标文件及其电子版,并完成在集采平台电子投标文件加密上传工作,图纸采用 * 盘(盖章扫描件)方式递交。逾期送达或者未送达指定地点的或者不按要求密封的纸质投标文件,招标人不予受理。
本次开标采用电子开标方式,对于网上投标操作不熟悉的投标人,我们将于举办培训会议。有关培训会议的安排事宜,请密切关注大唐集团公司集采平台。培训内容:针对中国大唐集团公司集采平台系统的投标操作及应用,中国水利电力物资有限公司为前来投标的供应商提供现场培训、办理电子钥匙和投标文件上传支持服务,供应商须携带笔记本电脑及电子钥匙到场。如未按时参加培训,造成投标文件上传失败,我方将不承担相关责任。(培训联系人:李国庆;电话: ***-******** )。
招标代理机构仅在“中国采购与招标网” ( )
招标代理机构:北京国电工程招标有限公司[联系方式]
地 址:北京市石景山区政达路北方国际大厦 *** 室
邮 编: ******
联 系人:王上
电 话: ***-********
条款号 | 条款 名 称 | 编列 内 容 |
*.*.* | 招标人 | 名称:江西大唐国际新能源有限公司[联系方式] 地址:江西省南昌市红谷滩新区 联系人:娄淑军 电话: ****-******** |
*.*.* | 招标代理机构 | 名称:北京国电工程招标有限公司[联系方式] 地址:北京市石景山区 联系人:王上 电话: ***-******** |
*.*.* | 项目名称 | 江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场工程 |
*.*.* | 建设地点 | 江西 省 赣州 市 寻乌 县(区) |
*.*.*
资金来源
企业自筹
*.*.*
出资比例
出资方: 江西大唐国际新能源有限公司[联系方式] 比例: 资本金 **% ,银行融资 **%
*.*.*
资金落实情况
已落实
*.*.*
招标范围
风电机组基础及吊装、箱变基础及安装、吊装场地平整、场内检修道路等
*.*.*
计划工期
计划开工日期 : **** 年 ** 月 ** 日
计划竣工日期: **** 年 * 月 ** 日
计划天数: * ** 日历天
*.*.*
质量要求
*. 本工程质量标准全面执行国家和行业颁布的有关规范、标准,使本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到 ***% 。
*. 满足《风力发电工程达标投产验收规程》( **-******/**** )要求。
*. 满足中国大唐集团公司精品工程管理办法要求。
*.*.*.*
投标人资质条件、能力和信誉
*、资质条件:
* . 各投标人必须具有 水利水电或电力工程施工总承包*级及以上 资质,并通过 ******* : **** 质量管理体系认证、 ******** : **** 环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证或( ***** )职业安全健康管理体系认证,且具有行业规定完成本标段所需的其它资格条件。
* . 投标人必须具有独立法人资格和相应的施工资质条件,非中华人民共和国注册的投标人应经工商行政管理局登记注册,并由建设主管部门审批出具承包工程许可证。
*. 具有 * 级承装(试)电力设施许可证,《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》 ( 国家电力监管委员会第 ** 号令 ) 。
*、财务要求:注册资本金(不低于 **** 万元)、负债率(不高于 **% )。
*、业绩要求:近 * 年必须具有 * 个及以上风电场工程的施工业绩。
*、信誉要求:资信 **+ 及以上等级。
*、项目经理(建造师,下同)资格要求:
*. 负责本标段的项目经理要求具有 (机电工程) *级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书( * 本),且未担任其他在建工程项目的项目经理。
*. 拟派项目经理具有 * 年以上从事类似项目管理工作经历并具有 * 个及以上风电项目或类似项目业绩。
*、其他要求:
* . 投标人应提供真实的资格文件,以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此,所提交的投标文件中应包括下列资料:
( * )有关确立投标法律地位的原始文件的复印件 ( 包括营业执照、资质等级证书、承装(修、试) 电力设施 许可证书、安全生产许可证及非中华人民共和国注册的投标人经工商行政管理局和建设主管部门核准的证件 ) 。
( * )投标人在 近 * 年 完成的类似项目业绩及其合同履行情况和现在正在履行的合同情况说明。
( * )按规定的格式提供项目经理、副经理、项目总工程师候选人简历,及拟在本施工现场或不在施工现场的管理和技术及主要施工人员情况。
( * )按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。
( * )投标人的财务状况,包括 近 * 年 经过审计的主要财务报表,本年度及下年度合同项目及施工产值。
( * )投标人目前和近*年涉及诉讼的资料。
( * )投标人近*年质量回访记录。
( * )投标人近*年来重大安全事故和重大质量事故的情况,并经上级主管单位盖章确认。
*.*.*.*
是否接受联合体投标
√ 不接受
□ 接受,应满足下列要求:
*.*
踏勘现场
√ 不组织
组织 , 踏勘时间:
踏勘集中地点:
*.**.*
投标预备会
√ 不召开
召开 , 召开时间:
召开地点:
*.**.*
投标人提出问题的截止时间
投标截止时间 ** 天前
*.**.*
招标人书面澄清的时间
投标截止时间 ** 天前
*.**
分包
√ 不允许
允许 , 分包内容要求 :
分包金额要求 :
接受分包的第*人资质要求 :
*.**
偏离
√ 不允许
允许
*.*
构成招标文件的其他材料
*.*.*
投标人要求澄清招标文件截止时间
投标截止时间 ** 天前
*.*.*
投标截止时间
年 月 日 时 分
*.*.*
投标人确认收到招标文件澄清时间
投标人每次接到澄清回复文件当天确认
*.*.*
投标人确认收到招标文件修改时间
投标人每次接到澄清回复文件当天确认
*.*.*
构成投标文件的其他材料
*.*.**
最高投标限价(或其计算方法)及公布时间
√ 是,投标截止时间 ** 天前公布。
□ 否
*.*.*
投标有效期
投标截止时间后 *** 天。
*.*.*
投标保证金
投标保证金:¥ ***,***.** 元人民币(电汇)
标书费: **** 元人民币(电汇)
各投标方办理投标保证金所用帐户信息如下:
帐户名称:北京国电工程招标有限公司[联系方式]
开户行:中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行
账号: ******** **** **** ***
*.*.*.*
近年财务状况的年份要求
近 * 年( **** 年度、 **** 年度、 **** 年度)
*.*.*.*
近年完成的类似项目的年份要求
近 * 年( **** 年 ** 月 * 日 - **** 年 ** 月 * 日)
*.*.*.*
近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
近 * 年( **** 年 ** 月 * 日 - **** 年 ** 月 * 日)
*.*
是否允许递交备选投标方案
√ 不允许
允许
*.*.*
签字或盖章要求
投标文件应用不褪色的材料打印装订,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章
*.*.*
投标文件份数
正本 * 份,副本 * 份,电子版 * 份
*.*.*
封套上写明
招标人的地址:
招标人名称:
( 项目名称 ) 标段投标文件
在 年 月 日 时 分前不得开启
*.*.*
递交投标文件地点
*.*.*
是否退还投标文件
√ 否
是
*.*
开标时间(同投标截止时间)地点
开标时间:同投标截止时间
开标地点 :
*.*
开标程序
详见投标人须知第 * 条
*.*.*
评标委员会的组建
招标人将按照有关法律、法规、规章及有关制度文件组建评标委员会
*.*
是否授权评标委员会确定中标人
是
√ 否 , 推荐的中标候选人数: * 人
*.*
中标候选人公示媒介
*.*.*
履约担保
履约担保的形式:履约保函
履约担保的金额:合同总价 **%
*.*.* 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目己具备招标条件,现对本标段施工进行招标。
*.*.* 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。
*.*.* 本标段招标代理机构:见投标人须知前附表。
*.*.* 本招标项目名称:见投标人须知前附表。
*.*.* 本标段建设地点:见投标人须知前附表。
*.*.* 本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。
*.*.* 本招标项目的出资比例:见投标人须知前附表。
*.*.* 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。
*.*.* 本次招标范围:见投标人须知前附表。
*.*.* 本标段的计划工期:见投标人须知前附表。
*.*.* 本标段的质量要求:见投标人须知前附表。
*.*.* 对已进行资格预审投标人资格要求
*.*.*.* 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
( * )资质条件:见投标人须知前附表;
( * )财务要求:见投标人须知前附表;
( * )业绩要求:见投标人须知前附表;
( * )信誉要求:见投标人须知前附表;
( * )项目经理资格:见投标人须知前附表;
( * )其他要求:见投标人须知前附表。
*.*.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第 *.*.* 项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定(本项不适用):
( * )联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;
( * )由同*专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
( * )联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同*标段中投标。
*.*.*.* 投标人不得存在下列情形之*:
( * )为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
( * )为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
( * )为本标段的监理人;
( * )为本标段的代建人;
( * )为本标段提供招标代理服务的;
( * )与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的;
( * )与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
( * )与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
( * )被责令停业的;
( ** )被暂停或取消投标资格的;
( ** )财产被接管或冻结的;
( ** )在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
*.*.*.* 单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标段投标或者未划分标段的同*招标项目投标。
*.*.* 对未进行资格预审投标人资格要求
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。其中:招标代理服务费只向中标人收取,取费标准执行《中国大唐集团公司招标代理服务费取费标准》(大唐集团物〔 **** 〕 *** 号)。
本标段的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取。
招标代理服务费标准是在国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔 **** 〕 **** 号)规定的收费基础标准上上浮百分之*。同时执行国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔 **** 〕 *** 号)中对于大额招标的代理费调整原则和收费上限的规定。具体标准如下表:
服 务类型 费 率 中标额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
*** 万元以下 | *.****% | *.****% | *.****% |
*** ~ *** 万元 | *.****% | *.****% | *.****% |
*** ~ **** 万元 | *.****% | *.****% | *.****% |
**** ~ **** 万元 | *.****% | *.****% | *.****% |
**** ~ ***** 万元 | *.****% | *.****% | *.****% |
* ~ * 亿元 | *.****% | *.****% | *.****% |
* ~ ** 亿元 | *.****% | *.****% | *.****% |
** ~ ** 亿元 | *.****% | *.****% | *.****% |
** ~ *** 亿元 | *.****% | *.****% | *.****% |
*** 亿元以上 | *.****% | *.****% | *.****% |
*次招标最高限额(完成*次招投标全流程) | *** 万元 | *** 万元 | *** 万元 |
有关说明:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
例如:某工程招标代理业务中标金额为 **** 万元,计算招标代理服务收费额如下:
*** 万元 ×*.***%=*.* 万元
( ***-*** )万元 ×*.**%=*.** 万元
( ****-*** )万元 ×*.***%=*.*** 万元
( ****-**** )万元 ×*.***%=**.* 万元
( ****-**** )万元 ×*.**%=*.* 万元
合计收费 =*.*+*.**+*.***+**.*+*.*=**.*** (万元)
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
*.*.* 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
*.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。
*.*.* 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
*.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
*.**.* 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。
*.**.* 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。
*.**.* 投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第*人资质要求等限制性条件。
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。否则,招标人有权否决其投标。
本招标文件包括:
( * )招标公告(或投标邀请书);
( * )投标人须知;
( * )评标办法;
( * )合同条款及格式;
( * )工程量清单;
( * )图纸;
( * )工程规范、技术条件和要求;
( * )投标文件格式;
( * )投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第 *.** 款、第 *.* 款和第 *.* 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。
*.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人或招标代理机构提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式,下同),要求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清。
*.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 ** 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 ** 天,相应延长投标截止时间。
*.*.* 投标人在收到澄清后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认己收到该澄清。
*.*.* 在投标人须知前附表规定时间后提出的需澄清问题,招标人将不予解答。
*.*.* 在投标截止时间 ** 天前,招标人或招标代理机构有以书面形式修改招标文件的权利,这种修改可能是项目法人主动提出的,也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的,并通知所有已购买招标文件的投标人。此补充通知作为招标文件的组成部分,对投标人起约束作用。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 ** 天,相应延长投标截止时间。
*.*.* 投标人收到修改内容后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理机构,确认己收到该修改。
*.*.* 投标文件应包括下列内容:
( * )投标函及投标函附录;
( * )法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;
( * )投标保证金;
( * )已标价工程量清单;
( * )施工组织设计;
( * )项目管理机构;
( * )资格审查资料;
( * )质量、安全目标及保证措施;
( * )差异表;
( * * )财务用款计划;
( ** )物资供应计划;
( ** )廉洁合同
( ** )投标人须知前附表规定的其他材料。
*.*.* 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第 *.*.* ( * )目所指的联合体协议书。
*.*.* 投标人必须使用本招标文件提供的投标文件格式,但表格可以按同样格式扩展。
*.*.* 投标人应按第*章“工程量清单”的要求填写相应表格。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改投标文件中“工程量清单”的相应报价。此修改须符合本章第 *.* 款的有关要求。
*.*.* 报价原则
*.*.*.* 本标段不指定投标人在编制投标文件时采用何种定额及费率,投标人可根据自身的经验和实力结合现场的实际情况报价,鼓励投标人按成本价加合理利润提出有竞争性的报价。投标人应根据自身的经验和实力实事求是地报价,不得哄抬报价或恶性压价。
*.*.*.* 本标段采用固定单价承包,招标人编制的工程量清单是作为投标人报价的依据,除其他项目清单等可以补充项目外, 投标人应按招标人提供的工程量清单逐*填报价格,项目编码、项目名称、项目特征、工程量必须与工程量清单保持*致,不得擅自调整(含顺序调整),若有差异,必须在差异表中说明,否则招标人有权否决其投标。
*.*.*.* 投标人应按照招标文件规定、本标段施工范围、招标提供的图纸及工程量清单、施工现场实际情况,结合自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的施工方案、施工组织设计,编制报价书并自行报价。除合同条件中另有规定外,具有标价的工程量清单中所报的单价及合价,以及报价汇总表中的投标总价应包括为完成本标段工程施工准备、施工、调试、试运、竣工和缺陷责任处理而发生的由投标人承担的直接费、间接费、其他费用、利润、税金以及本合同要求由投标人承担的义务、责任和风险所发生的*切费用。
*.*.*.* 投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。
*.*.* 工程量及报价计算
*.*.*.* 工程量
工程量的依据是招标文件提供的工程量清单,工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸等*起使用;
招标阶段提供的图纸中所列的工程量仅是提供相关资料,不是工程量清单的外延,当图纸与工程量清单中所列工程量不*致时,应以工程量清单所列的工程量作为报价的依据;工程量清单详见第*章。
*.*.*.* 工程量清单的工程量与施工图工程量有差异或设计变更等引起工程量增减,不降低或影响合同条款的效力,也不免除和降低承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
*.*.*.* 投标人应根据招标人提供的图纸及工程量清单,结合自身经验、工程实际情况和工程量清单报价说明,充分考虑施工图纸及工程量清单中未列但施工中应有的工艺工序等,自行确定工程量清单项目中人工、材料及机械台班的消耗量,计算本标段综合单价、合价和总报价。
*.*.*.* 除合同另有规定外,在投标截止时间前 ** 天(基准日期)当时所依据的国家法律、行政法规和规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均计入单价、合价和总报价中。
*.*.*.* 投标人投标时,建筑工程*切险、安装工程*切险及第*者责任险等由招标人负责投保,投标人不再填报。人身意外伤害险和施工设备险等由投标人投保的保险费根据通用条款第 **.*.* 项和第 **.* 款的规定自行测算,并计入有关工程量清单项目内,招标人不另行支付。
*.*.*.* 安全文明施工费含在分部分项工程综合单价中,并在其他项目清单中单独开列(不再重复计入总价),报价时投标人应按照中国大唐集团公司有关文明样板工地、达标投产、创建精品工程和工程策划等要求进行报价,并且不得低于国家标准。
*.*.*.* 投标报价时,单独在报价表 ** 中列示下浮系数,按专用合同条款第 ** 条、第 ** 条的规定,用于变更、工程量清单漏项、委托项目和暂估价专业工程的结算。
*.*.*.* 其他项目
暂估价:包括暂估价材料和暂估价专业工程,项目(材料)名称、数量和金额等详见工程量清单说明中表 *.*.* 和 *.*.* 暂估价表和分部分项工程量清单中暂估价*栏,投标报价时按照招标人给定的金额进行计算,暂估价的调整按照专用合同条款第 **.* 款的规定。
暂列金额:按照招标人给定的金额进行计列。
计日工:在施工过程中,承包人完成发包人提出的施工图纸以外的*星项目或工作,按合同中约定的综合单价计价的*种方式;包括人工费、材料费和施工机械使用费*种形式。
计日工人工费按照“计日工计价表”中的数量自行报价,并将合价计入总价;
计日工材料费按照施工当地建设行政主管部门发布的当期信息价执行;
计日工施工机械使用费按照施工当地建设行政主管部门发布的当期价格执行。
甲供设备和材料卸车、保管及*次倒运:招标人供应的设备材料由投标人负责卸车、保管及*次倒运,并负责参加开箱验收,该项费用在其他项目清单中单独列项,并计入投标报价。
*.*.*.* 设备和材料
投标报价时,所有投标人采购的材料和设备的物价波动引起价格变化的风险,均被视为已包含在投标报价中。
按台套报价的设备,对其组成的设备不再单独报安装费,组成设备的台数、型号和规格等发生变化,综合单价不作调整。
对于招标人供应的材料,投标人不需在报价中计列此部分材料费用,招标人供材料如何参与取费由投标人自行确定,但取费不得有遗漏,如有遗漏则视为已经包含在其他项目或费用的报价之中。
投标人在投标报价中必须详细、合理地按招标文件要求填报本标段投标人采购主要材料计价表。无论投标人填报的本标段投标人采购材料计价表(包括规格、型号、数量)是否完善齐全,除招标人采购材料外为完成本标段工程所需的其它全部材料均由投标人供应,并被视为已包含在投标报价中。
*.*.*.** 投标人应保证其报价是合理的,如工程量清单任何*项报价明显偏离市场价格时,招标人在合同谈判或结算阶段,对投标价格偏离过大的项目进行调整。
*.*.*.** 当投标人在投标截止时间前调整投标总报价时,招标人按平均增减幅度考虑。
*.*.* 投标报价的费用构成
投标报价中的投标总报价、合价和综合单价应包括但不限于以下几个部分:直接费、间接费、利润、税金和风险费用等。另外,还包括为完成本标段工程所发生的其他各种成本费用,包括但不限于下列内容:
( * )招标人要求贯彻文明样板工地、工程策划所增加的费用;配合竣工验收、达标投产、精品工程创建的费用。
( * )施工期间,在现场配合设备厂家安装调试、配合特殊调试、配合性能考核试验发生的费用及本工程中其他标段承包人进行施工作业的配合费用。
( * )*般性设备缺陷处理费用。
( * )在总工期不变的情况下,由于工程计划调整而增加的各种费用(如冬雨季、夜间施工等而增加的费用);并根据本工程的气候特点充分考虑冬雨季施工的各项措施费用。
( * )建筑安装工程完成至移交给发包人期间发生的成品保护设施、看管等费用,责任区域内承包人各自的保卫费用。
( * )承包范围内所有设备的单体调试及分系统调试、整套调试。
*.*.* 报价风险
*.*.*.* 本标段工程价款采用固定单价承包,投标人所报的综合单价以及招标文件规定包干不调的总价项目,除合同条款另有规定外,在合同实施期间不因政策及建设市场因素变化而变动,该风险为投标人报价风险。
*.*.*.* 投标人报价将被视为按招标文件并根据企业经验和市场情况涵盖了本标段范围所有内容,同时被相应视为完成本标段工程施工准备、施工、调试、试运、竣工和缺陷责任处理所需的所有费用,并考虑到本章所规定的报价风险。
*.*.*.* 投标人可在分部分项工程量清单综合单价分析表中其他费用栏计算过程中填报风险费用,风险费用无论在报价表中有无填写,均认为包含在综合单价、合价和总报价中,其对应的投标人责任均由投标人承担。风险费用包括但不限于以下内容:
( * )除了专用条款 **.* 规定外,合同价款在合同实施期间不因物价波动而调整;按照专用合同条款第 **.* 款规定以外的法律变化引起的价格调整费用。
( * )*般自然灾害造成投标人所属财产及人员的损失费用和预防*般自然灾害所采取的措施费用。
( * )除合同另有约定外,合同执行期间发生的因停水、停电、变更、质量检验、机械维修、天气影响、图纸或设备、材料迟供或暂时脱供等因素可能造成的窝工、停工、待工费用。
*.*.* 本工程设备、材料供应方式
*.*.*.* 除招标人供应的设备材料外,其他用于本标段工程的设备和材料均由投标人提供。招标人供应的设备材料见专用合同条款附件* - 发包人提供的设备和材料。
*.*.*.* 招标人供应的设备材料由投标人负责卸车、倒运和保管,并负责参加开箱验收,该项费用计入投标报价中。
*.*.* 工程量清单报价计算或汇总错误
工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时,应按以下原则改正:
*.*.*.* 工程量清单中任*项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时,应以单价为准,改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时,则应以合价为准,改正单价。
*.*.*.* 若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时,应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准,改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。
*.*.*.* 投标人出现报价错误时,评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。
*.*.* 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价,投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 *.* 款的有关要求。
*.*.* 招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
*.*.** 本工程不保证有效标中的最低价中标。
*.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
*.*.* 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
*.*.* 投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“第*章投标文件(格式)”规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。
*.*.* 投标人不按本章第 *.*.* 项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标。
*.*.* 招标人与中标人签订合同后 * 个工作日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
*.*.* 有下列情形之*的,投标保证金将不予退还:
( * )投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;
( * )中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
*.*.* 未进行资格预审的
*.*.*.* “ 投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本证明材料、资质证书副本和安全生产许可证、公司质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、银行提供的资信等级等证书复印件。
*.*.*.* “ 近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。
*.*.*.* “ 近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书)的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写*个项目,并标明序号。
*.*.*.* “ 正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写*个项目,并标明序号。
*.*.*.* “ 近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。
*.*.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,本章第 *.*.*.* 项至第 *.*.*.* 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
*.*.* 当已进行资格预审的
投标人在编制投标文件时,应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料,以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求,具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。
*.*.* 投标文件应按第*章“投标文件(格式)”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
*.*.* 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
*.*.* 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
*.*.* 投标文件正本*份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不*致时,以正本为准。
*.*.* 投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,具体装订要求见投标人须知前附表规定。
*.*.* 投标文件分*个包封递交。
包封 *—— 开标信封(单独包装):投标函;投标人法定代表人授权书正本 * 份;投标保证金电汇底单复印件 * 份加盖公章;廉洁合同 * 份,法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章;投标文件商务部分、技术部分正本 * 份,投标报价正本 * 份。
包封 *—— 投标文件商务副本(单独包装):投标文件商务部分副本;
包封 *—— 投标文件技术副本(单独包装):投标文件技术部分副本;
包封 *—— 投标文件和投标报价电子版(单独包装):与书面投标文件*致的电子版,可编辑的 **** 或 ***** 格式;
包封 *—— 投标报价副本(单独包装):投标报价副本 * 份。
*.*.* 投标文件的包装应加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章。
*.*.* 投标文件的封套上应清楚地标记“包封 *” 等字样,封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
*.*.* 未按本章第 *.*.* 项或第 *.*.* 项要求密封和加写标记的投标文件,招标人应予拒收。
*.*.* 如果包封没有按上述规定密封并标志,招标人将不承担投标文件错放或提前拆封的责任,提前拆封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标人。
*.*.* 投标人应将密封完整标志正确的投标文件递交到前附表所述递交的单位及地址。
*.*.* 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
*.*.* 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。
*.*.* 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。
*.*.* 招标人收到投标文件后,投标人需签字确认。
*.*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
*.*.* 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。但在投标截止日期以后,不能修改或撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。
*.*.* 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 *.*.* 项的要求密封、签字或盖章。
*.*.* 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 * 条、第 * 条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。
*.*.* 全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标人的指示进行的,或者是投标人自己造成的必需修改的错误。在后*种情况下,每*修改处应由投标文件签字人签字。
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
*.*.* 开标准备
*.*.*.* 开标会议在所有投标人的法定代表人或其授权代理人在场的情况下进行,投标人代表应签名报到,以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人或其授权代理人未能参加开标会议的视为自动弃权。
*.*.*.* 开标会议由招标人组织并主持。会上将对投标文件进行初步检查,以确定它们是否完整,是否按要求提供了投标保证金,文件签署是否正确,以及是否按要求顺序编制等。但按第 *.* 款规定提交合格撤回通知的投标文件将不予开封。
*.*.*.* 投标文件有下列情况之*者将视为无效:
( * )未按本须知第 *.* 款规定标志、密封、加盖投标人单位公章并加盖法定代表人或其授权代理人印签或签署;
( * )未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊辨认不清;
( * )未按照要求提交投标保证金;
( * )投标人名称或组织机构与预审时不*致;
( * )未送到指定地点;
( * )投标人送交两份或多分不同内容的投标文件;
( * )在前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件;
( * )违反招标纪律;
*.*.* 开标程序
主持人按下列程序进行开标:
( * )宣布开标纪律;
( * )公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;
( * )宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
( * )按照投标文件递交先后顺序检查投标文件的密封情况;
( * )按照投标文件递交先后顺序确定并宣布投标文件开标顺序;
( * )设有标底的,公布标底;
( * )按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;
( * )规定最高投标限价计算方法的,计算并公布最高投标限价;
( * )投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
( ** )开标结束。
投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人当场作出答复,并制作记录。
*.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
*.*.* 评标委员会成员有下列情形之*的,应当回避:
( * )投标人或投标人主要负责人的近亲属;
( * )项目主管部门或者行政监督部门的人员;
( * )与投标人有经济利益关系;
( * )曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;
( * )与投标人有其他利害关系。
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标委员会按照第*章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第*章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。
*.*.* 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
*.*.* 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
*.*.* 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进*步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
*.*.* 除第*章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
*.*.* 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
在本章第 *.* 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。
如果中标人未按中标通知书中给定的地点和期限日期前往合同谈判或签订合同,将取消其中标人的资格,投标保证金也将被没收,招标人将授予排序中的下*个投标人作为中标人。
*.*.* 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第*章中“合同条件”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的,其履约担保由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第*章中“合同条件”规定的履约担保格式要求。
*.*.* 中标人不能按本章第 *.*.* 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
*.*.* 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 ** 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
*.*.* 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。
*.*.* 如为联合体中标的,联合体成员各方均应与招标人在合同协议书上签字。
有下列情形之*的,招标人将重新招标:
( * )资格预审合格的潜在投标人少于 * 个的;(适用于采用资格预审方式)
( * )购买招标文件的潜在投标人少于 * 个的;
( * )到投标截止时间时,投标人少于 * 个的;
( * )评标委员会否决所有投标,或否决部分投标后因有效投标少于 * 个使得投标明显缺乏竞争,决定否决全部投标的;
( * )国家法律法规规定的其他应重新招标的。
重新招标后投标人仍少于 * 个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第*章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门质疑及投诉。
需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。
(项目名称) 标段施工开标记录表
开标时间: 年 月 日 时 分
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 法定代表人授权委托书 | 工期 | 廉洁合同 | 备注 | 签名 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
招标人编制的标底(或招标控制价或最高限价) | |
招标人代表: 记录人: 监标人:
年 月 日
问题澄清通知
编号:
(投标人名称):
(项目名称) 标段施工招标的评标委员会,对你方的投标文件进行了仔细的审查,现需你方对下列问题以书面形式予以澄清:
*.
*.
......
请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 (详细地址)或传真至 (传真号码)。采用传真方式的,应在 年 月 日 时前将原件递交至 (详细地址)。
评标工作组负责人: (签字)
年 月 日
问题的澄清
编号:
( 项目名称) 标段施工招标评标委员会:
问题澄清通知(编号: )已收悉,现澄清如下:
*.
*.
.....
投标人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
中标通知书
(中标人名称):
你方于 (投标日期)所递交的 (项目名称) 标段施工投标文件已被我方接受,被确定为中标人。
中标价: 元。
工期: 日历天。
工程质量:符合 标准。
项目经理: (姓名)。
请你方在接到本通知书后的 日内到 (指定地点)与我方 签订施工承包合同,在此之前按招标文件第*章“投标人须知”第 *.* 款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人: (盖单位章)
法定代表人: (签字)
年 月 日
中标结果通知书
(未中标人名称):
我方已接受 (中标人名称)于 (投标日期)所递交的 (项目名称) 标段施工投标文件,确定 (中标人名称)为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持!
招标人: (盖单位章)
法定代表人: (签字)
年 月 日
确认通知
(招标人名称):
我方已接到你方 年 月 日发出的 (项目名称) 标段施工招标关于 的通知,我方已于 年 月 日收到。
特此确认。
投标人: (盖单位章)
年 月 日
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | ||||||
*.*.* | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证*致,承装( 修、 试)电力设施许可证和质量、安全、环境管理体系*致。 | |||||
投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字(签章)并加盖公章。 | |||||||
投标文件格式 | 符合第*章“投标文件(格式)”的要求。 | |||||||
法定代表人授权书 | 法定代表人授权委托书应有授权人和被授权人签字或签章,并加盖公章。 | |||||||
报价唯* | 只能有*个有效报价。 | |||||||
最高限价 | 投标报价不超过投标人须知前附表规定的最高限价。 | |||||||
*.*.* | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||
安全生产许可证 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||||
电力设施许可证 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||||
资质等级 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||||
财务状况 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||||
企业业绩 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||||
项目经理 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||||
*.*.* | 响应 评审 标准 | 投标内容 | 符合第*章“投标人须知”第 *.*.* 项规定。 | |||||
工期 | 符合第*章“投标人须知”第 *.*.* 项规定。 | |||||||
工程质量 | 符合第*章“投标人须知”第 *.*.* 项规定。 | |||||||
投标有效期 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||||
投标保证金 | 符合第*章“投标人须知”第 *.* 项规定。 | |||||||
权利义务 | 符合第*章“合同条件”规定。 | |||||||
己标价工程量清单 | 符合第*章“工程量清单”给出的范围及数量 | |||||||
技术标准和要求 | 符合第*章“工程规范、技术条件和要求”规定 | |||||||
| ||||||||
条款号 | 条款内容 | 编列内容 | ||||||
*.* | 本次评标采用综合评估法 | 根据技术、商务、价格评分标准进行评分 按照综合得分的高低进行综合排序,综合排序高者优先。 | ||||||
*.*.* | 分值权重构成 | 总计 | 技术 | 商务 | 价格 | |||
***% | **% | **% | **% |
*.*.* ( * )商务评分标准
商务评标评审标准
序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
* | 对招标文件的响应 | ** | *. 对招标文件完全响应的,得 ** 分; *. *般事项未做出响应的 , 每项扣 * 分; *. 较大事项未作出响应 , 每项扣 * 分。 |
* | 企业资质、资信等级 | ** | *. 企业的资质等级符合招标文件要求,得 * 分 *. 企业的资信等级 * 分: (*) 资信等级“ ***”, 工程信誉好者 , 得 * 分; (*) 资信等级“ **+” ,工程信誉较好者得 *.* 分; |
* | 企业荣誉 | ** | *. 曾获得“优质工程”称号,国家级得 * 分,省级得 * 分(以最高奖项为准,不重复得分); *. 曾获得“优秀施工企业”或“用户满意施工企业”或“工程施工放心企业”或“重合同守信用企业”称号的,国家级得 * 分,省级得 * 分(以最高奖项为准,不重复得分)。 |
* | 近*年类似工程的施工业绩 | ** | *. 近*年施工过类似工程*个及以上的 , 得 ** 分; *. 近*年施工过类似工程*至*个的 , 得 **—** 分(不含 ** ); *. 近*年施工过类似工程*至*个的 , 得 **—** 分(不含 ** )。 |
* | 近*年质量回访记录 | ** | *. 业主对施工单位的质量、安全、进度、造价等控制评价好的,提供*个及以上回访记录得 ** 分; *. 业主对施工单位的质量、安全、进度、造价等控制评价好的,提供*至*个回访记录得 *—** 分(含 * ,不含 ** ); *. 业主对施工单位的质量、安全、进度、造价等控制评价好的,提供*个至*个回访记录 , 得 * 分。 |
* | 近*年重大质量、安全事故记录 | ** | *. 近*年施工过的工程未发生重大工程质量、安全事故 , 且提供有关部门证明的 , 得 ** 分; *. 近*年施工过的工程未发生重大工程质量、安全事故 , 但没有提供有关部门证明的 , 得 ** 分; |
* | 合同履行情况 | ** | *. 近*年合同有违约情况或因投标人原因合同被解除的,得 * 分;没有违约情况的,得 * 分; *. 近 * 年有涉及诉讼的,得 * 分;没涉及诉讼的,得 * 分。 |
* | 财务状况 | * | 近 * 年经过审计的主要财务状况良好,负债率不高于 **% ,得 *—* 分;负债率不高于 **% ,得 * 分;负债率高于 **% ,得 * 分 . |
*.*.* ( * )技术评分标准
技术评标评审标准
序号 | 项 目 | 分值 | 评分 标 准 |
* | 施工总平面布置、力能供应 | ** | |
( * ) | 施工总平面布置 | * | 合理 * ~ * *般 * ~ * 不好 * ~ * |
( * ) | 临时设施的布置 | * | 合理 * ~ * *般 * ~ * 不好 * ~ * |
( * ) | 临时供电、供水、排水设施及布置 | * | 合理 * ~ * *般 * ~ * 不好 * ~ * |
* | 主要施工方案及技术措施 | ** | |
( * ) | 主要施工机械的配置和布置 | * | 好 * *般 * ~ * 不好 * ~ * |
( * ) | 采用先进工艺、材料、技术措施 | * | 多 * 少 * ~ * 无 * |
( * ) | 创精品工程、实现达标投产的主要措施 | * | 多 * ~ * 少 * ~ * 无 * |
( * ) | 专业施工方案合理性、先进性 | * | 好 * ~ * 较好 * ~ * *般 * ~ * 无 * |
( * ) | 缩短工期,降低工程造价措施 | * | 好 * ~ * *般 * ~ * 无 * |
( * ) | 合理化建议 | * | 有、好 * 有、*般 * 无、不好 * |
* | 施工进度及技术、供应计划 | ** | |
( * ) | 施工进度计划安排的合理性 | * | 好 * *般 * ~ * 不好 * ~ * |
( * ) | 横道图、网络图规范,关键线路明确 | * | 有 * 无 * |
( * ) | 保证工程计划完成的措施 | * | 有 * 无 * |
( * ) | 大型机械进场计划、劳动力计划安排合理 | * | 合理 * 不合理 * ~ * |
( * ) | 设备、材料、图纸供应计划 | * | 好 * *般 * ~ * 不好 * |
* | 施工组织管理 | ** | |
( * ) | 施工组织机构设置、人员配备、项目经理及主要管理人员的类似工程的经验和经历 | ** | 合理 ** 基本合理 * ~ * 不合理 * ~ * |
( * ) | 施工计划管理、机械管理、物资设备管理、技术文件管理、人员培训管理、环境保护管理 | * | 完善、可靠 * 基本合理 * ~ * 不合理 * ~ * |
* | 质量保证体系 | ** | |
( * ) | 有完善的质量体系,且设置合理; 质量控制目标明确,计划、措施合理、有效; | * | 合理 * ~ * *般 * ~ * 无、不合理 * |
( * ) | 根冶质量通病、建设精品工程、样板工程的措施和手段 | ** | 好 ** *般 * ~ * 不好 * ~ * |
* | 安全、文明施工管理 | ** | |
( * ) | 安全机构是否健全,安全、文明施工措施是否完善 | ** | 健全、完善 ** *般 * ~ * 不好 * ~ * |
*.*.* ( * )价格评分标准
价格评分评审标准
序号 | 评标因素 | 评分标准 |
* | 投标报价审核 | 是否按招标文件规定进行报价 |
* | 评标价格计算 | ( * )投标人应按招标文件规定的币种进行报价; ( * )投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。 *. 投标文件中的大写金额与小写金额不*致的,以大写金额为准; *. 总价金额与依据单价计算出的结果不*致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。 经修正后的投标报价为评标价。 ( * )投标人出现报价错误时,评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。 |
* | 价格评分计算 | ( * )报价分( ** 分)(最优报价下浮比例可根据工程实际情况修改,若设控制价,最优报价下浮比例可在 *%-*% 之间选取) ( *.* )评标基准价 (*) 计算办法: ( *.*.* )若有效评标价为*家(不含*家)以下时,则各投标人有效评标价的平均值 * 为评标基准价。(基准价计算公式: *=(**+**+**+…+**)/* ) (*&**;*) ( *.*.* )若有效评标价为*家(含*家)以上时,则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 * 为评标基准价。(基准价计算公式: *={**+**+**+…+**-*)/(*-*)}(*≥*) ( *.* )价格分计算办法: ( *.*.* )若评标价 * 等于 * 时,得 ** 分(基准分); ( *.*.* )评标价 * 每高于评标基准价 *% 在基准分基础上扣 *.* 分,最低得 ** 分; ( *.*.* )评标价每低于基准价 *% 在基准分基础上加 *.* 分,最高为 ** 分, ( *.*.* )若评标价 * 低于基准价 **% 以上(不含 **% )时,每再低 *% 在 ** 分基础上扣 *.* 分; ( *.*.* )若评标价 * 低于基准价 **% 以上(不含 **% )时,得 ** 分。
( *.* )备注:上述两条均按照有效评标价计算评标基准价,若开标时投标人为*家以上(含*家),通过评审后合格投标人少于*家,则按照( *.* )原则计算价格分。 ( * )报价合理性( ** 分) 报价主要内容符合招标文件要求,计算无误;主要工程项目单价的合理性,是否符合市场价格水平;综合单价分析表是否按规定格式内容填报。 其中“主要工程项目单价的合理性”评分标准如下: 选定的各清单子项目单价比评分基准(有效投标报价中各清单子项目单价的算术平均值)低 *%~*% 时得最高分(由商务评委根据各清单子项目的权重而定)。 |
评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件,按照本章第 *.* 款规定的评分标准进行评审打分,按照商务因素评分、技术因素评分和价格评分乘以分值权重加权得出综合评分;按照综合评分的高低进行综合排序,综合排序高者优先,依法推荐中标候选人和中标人。综合评分相等时,以评标价低者为优先;评标价也相同时,以技术评审得分较高为优先。
*.*.* 形式评审标准:见评标办法前附表;
*.*.* 资格评审标准(适用于资格后审):见评标办法前附表。
*.*.* 响应性评审标准:见评标办法前附表。
*.*.* 分值权重构成
( * )商务满分权重:见评标办法前附表;
( * )技术满分权重:见评标办法前附表;
( * )价格满分权重:见评标办法前附表;
*.*.* 评分标准
( * )商务评分标准:见评标办法前附表 *.*.* ( * )商务评分标准;
( * )技术评分标准:见评标办法前附表 *.*.* ( * )技术评分标准;
( * )价格评分标准:见评标办法前附表 *.*.* ( * )价格评分标准;
*.*.* 评标委员会依据本章第 *.* 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有*项不符合评审标准的,作否决投标处理(适用于资格后审情况)。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时,评标委员会依据本章第 *.*.* 项规定的标准对其更新资料进行评审(适用于已进行资格预审情况)。
*.*.* 投标报价有算术错误的,评标委员会按评标办法前附表规定的原则对投标报价进行修正。
*.*.* 投标人有以下情形之*的,其投标做否决处理:
(* )第*章“投标人须知”第 *.*.*.* 项、 *.*.*.* 项规定的任何*种情形的;
(* )串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
(* )不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
*.*.* 评标委员会按本章第 *.* 款规定的量化因素和标准进行价格折算,计算出经评审后的评标价。
*.*.* 评标委员会按本章第 *.* 款规定的量化因素和标准进行打分,并计算出综合评分。
( * )按本章第 *.*.* ( * )目规定的评审因素和 *.*.* ( * )目规定的分值对投标文件商务部分进行评审,计算出商务得分 * ;
( * )按本章第 *.*.* ( * )目规定的评审因素和 *.*.* ( * )目规定的分值对投标文件技术部分进行详细评审,计算出技术得分 * ;
( * )按本章第 *.*.* ( * )目规定的评审因素和 *.*.* ( * )目规定的分值对投标文件报价部分进行折算,汇总计算出价格得分 * ;
*.*.* 评分总分分值保留两位小数,计算过程中*项分值分别保留小数点后两位,小数点后第*位“*舍*入”。
*.*.* 投标人综合得分 =** 权重 +** 权重 +** 权重。投标人最终得分为所有评标专家对投标人评分的算术平均值。
*.*.* 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。
*.*.* 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
*.*.* 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
*.*.* 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进*步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
*.*.* 除第*章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外,评标委员会按照评标办法标准评审,并按照综合得分的高低进行综合排序,综合排序高者优先,依法推荐中标候选人。
*.*.* 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.* 合同
*.*.*.* 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
*.*.*.* 合同协议书:指第 *.* 款所指的合同协议书。
*.*.*.* 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.* 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.* 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.* 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.* 图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。
*.*.*.* 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.* 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.* 合同当事人和人员
*.*.*.* 合同当事人 : 指发包人和(或)承包人。
*.*.*.* 发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.* 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.* 承包人项目经理:指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.* 分包人:指从承包人处分包合同中某*部分工程,并与其签订分包合同的分包人。
*.*.*.* 监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
*.*.*.* 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 工程:指永久工程和(或)临时工程。
*.*.*.* 永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
*.*.*.* 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
*.*.*.* 单位工程:指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.* 工程设备:指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.* 施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。
*.*.*.* 临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.* 承包人设备:指承包人自带的施工设备。
*.*.*.* 施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
*.*.*.** 永久占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.** 临时占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
*.*.* 日期
*.*.*.* 开工通知:指监理人按第 **.* 款通知承包人开工的函件。
*.*.*.* 开工日期:指监理人按第 **.* 款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.* 工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限,包括按第 **.* 款、第 **.* 款和第 **.* 款约定所作的变更。
*.*.*.* 竣工日期:指第 *.*.*.* 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
*.*.*.* 缺陷责任期:指履行第 **.* 款约定的缺陷责任的期限,具体期限由专用合同条款约定,包括根据第 **.* 款约定所作的延长。
*.*.*.* 基准日期:指投标截止时间前 ** 天的日期。
*.*.*.* 天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天 **:** 。
*.*.* 合同价格和费用
*.*.*.* 签约合同价:指签定合同时合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
*.*.*.* 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.* 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
*.*.*.* 暂列金额:指已标价工程量清单中所列的暂列金额,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。
*.*.*.* 暂估价:指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
*.*.*.* 计日工:指对*星工作采取的*种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
*.*.*.* 质量保证金(或称保留金):指按第 **.*.* 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
*.*.* 其他
*.*.*.* 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:
( * )合同协议书;
( * )中标通知书;
( * )投标函及投标函附录;
( * )专用合同条款;
( * )通用合同条款;
( * )技术标准和要求;
( * )图纸;
( * )已标价工程量清单;
( * )其他合同文件。
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。
*.*.* 图纸的提供
除专用合同条款另有约定外,图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的,按第 **.* 款的约定办理。
*.*.* 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件,包括部分工程的大样图、加工图等,承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
*.*.* 图纸的修改
图纸需要修改和补充的,应由监理人取得发包人同意后,在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人,具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。
*.*.* 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽,应及时通知监理人。
*.*.* 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项约定内容的图纸和承包人文件。
*.*.* 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。
*.*.* 第 *.*.* 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人,并办理签收手续。
除合同另有约定外,未经对方当事人同意,*方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第*人,也不得全部或部分转移合同义务。
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的,行为人应赔偿损失,并承担相应的法律责任。
*.**.* 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告当地文物行政部门,同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
*.**.* 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。
*.**.* 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担,但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
*.**.* 承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。
*.**.* 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息,发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
*.**.* 发包人提供的图纸和文件,未经发包人同意,承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
*.**.* 承包人提供的文件,未经承包人同意,发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
发包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
发包人应委托监理人按第 **.* 款的约定向承包人发出开工通知。
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地,以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人进行设计交底。
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
发包人应履行合同约定的其他义务。
*.*.* 监理人受发包人委托,享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的,应在专用合同条款中指明。
*.*.* 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准,但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
*.*.* 合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人提交文件的审查或批准,对工程、材料和设备的检查和检验,以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,应在调离 ** 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的,应委派代表代行其职责,并通知承包人。
*.*.* 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的*项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时,应将撤销授权的决定及时通知承包人。
*.*.* 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的,视为已获批准,但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
*.*.* 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的,可向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在 ** 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
*.*.* 除专用合同条款另有约定外,总监理工程师不应将第 *.* 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
*.*.* 监理人应按第 *.* 款的约定向承包人发出指示,监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章,并由总监理工程师或总监理工程师按第 *.*.* 项约定授权的监理人员签字。
*.*.* 承包人收到监理人按第 *.*.* 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的,应按第 ** 条处理。
*.*.* 在紧急情况下,总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示,承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 ** 小时内,向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 ** 小时内未予答复的,该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
*.*.* 除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第 *.*.* 项被授权的监理人员处取得指示。
*.*.* 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担赔偿责任。
*.*.* 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时,总监理工程师应与合同当事人协商,尽量达成*致。不能达成*致的,总监理工程师应认真研究后审慎确定。
*.*.* 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的,构成争议,按照第 ** 条的约定处理。在争议解决前,双方应暂按总监理工程师的确定执行,按照第 ** 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的,按修改后的结果执行。
*.*.* 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
*.*.* 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。
*.*.* 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第 *.* 款作出的指示,实施、完成全部工程,并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外,承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
*.*.* 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工措施计划,并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
*.*.* 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第 *.* 款约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
*.*.* 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第 *.* 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
*.*.* 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。
*.*.* 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外,提供有关条件的内容和可能发生的费用,由监理人按第 *.* 款商定或确定。
*.*.* 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给发包人为止。
*.*.** 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前*直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 ** 天内把履约担保退还给承包人。
*.*.* 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
*.*.* 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议。
*.*.* 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系,并接受指示,负责组织联合体各成员全面履行合同。
*.*.* 承包人应按合同约定指派项目经理,并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换 ** 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。
*.*.* 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 *.* 款作出的指示,负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后 ** 小时内向监理人提交书面报告。
*.*.* 承包人为履行合同发出的*切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章,并由承包人项目经理或其授权代表签字。
*.*.* 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责,但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
*.*.* 承包人应在接到开工通知后 ** 天内,向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
*.*.* 为完成合同约定的各项工作,承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员:
( * )具有相应资格的专业技工和合格的普工;
( * )具有相应施工经验的技术人员;
( * )具有相应岗位资格的各级管理人员。
*.*.* 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时,应取得监理人的同意。
*.*.* 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明,监理人有权随时检查。监理人认为有必要时,可进行现场考核。
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的,承包人应予以撤换。
*.*.* 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同,并按时发放工资。
*.*.* 承包人应按劳动法的规定安排工作时间,保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的,应不超过法律规定的限度,并按法律规定给予补休或付酬。
*.*.* 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件,以及符合环境保护和卫生要求的生活环境,在远离城镇的施工场地,还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
*.*.* 承包人应按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的,承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
*.*.* 承包人应按有关法律规定和合同约定,为其雇佣人员办理保险。
*.*.* 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
*.**.* 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人,并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
*.**.* 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘,并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中,应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
*.**.* 不利物质条件,除专用合同条款另有约定外,是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地下和水文条件,但不包括气候条件。
*.**.* 承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示,指示构成变更的,按第 ** 条约定办理。监理人没有发出指示的,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。
*.*.* 除专用合同条款另有约定外,承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
*.*.* 承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
*.*.* 对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。
*.*.* 发包人提供的材料和工程设备,应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
*.*.* 承包人应根据合同进度计划的安排,向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备。
*.*.* 发包人应在材料和工程设备到货 * 天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间内,赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外,发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管。
*.*.* 发包人要求向承包人提前交货的,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的费用。
*.*.* 承包人要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
*.*.* 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
*.*.* 运入施工场地的材料、工程设备,包括备品备件、安装专用工器具与随机资料,必须专用于合同工程,未经监理人同意,承包人不得运出施工场地或挪作他用。
*.*.* 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料,应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存,未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时,应向监理人提出申请。
*.*.* 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
*.*.* 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,应即时发出指示要求承包人立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
*.*.* 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
*.*.* 承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人批准。
*.*.* 除专用合同条款另有约定外,承包人应自行承担修建临时设施的费用,需要临时占地的,应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
*.*.* 除合同另有约定外,运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意,不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
*.*.* 经监理人同意,承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
除专用合同条款另有约定外,发包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
*.*.* 除专用合同条款另有约定外,承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,并承担相应费用。
*.*.* 除专用合同条款另有约定外,承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
*.*.* 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
*.*.* 承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶,并服从交通管理部门的检查和监督。
由承包人负责运输的超大件或超重件,应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续,发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用,由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外。
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输,其中“道路”*词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;“车辆”*词的涵义包括船舶和飞机等。
*.*.* 发包人应在专用合同条款约定的期限内,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外,承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范,按上述基准点(线)以及合同工程精度要求,测设施工控制网,并在专用合同条款约定的期限内,将施工控制网资料报送监理人审批。
*.*.* 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的,承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用,并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
*.*.* 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
*.*.* 监理人可以指示承包人进行抽样复测,当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时,承包人应按监理人指示进行修正或补测,并承担相应的复测费用。
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的,应及时通知监理人。
监理人需要使用施工控制网的,承包人应提供必要的协助,发包人不再为此支付费用。
*.*.* 发包人应按合同约定履行安全职责,授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,组织承包人和有关单位进行安全检查。
*.*.* 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任,但由于承包人原因造成发包人人员工伤的,应由承包人承担责任。
*.*.* 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第*者人身伤亡和财产损失:
( * )工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第*者财产损失;
( * )由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第*者人身伤亡和财产损失。
*.*.* 承包人应按合同约定履行安全职责 , 执行监理人有关安全工作的指示 , 并在专用合同条款约定的期限内,按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批。
*.*.* 承包人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
*.*.* 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。
*.*.* 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。
*.*.* 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第 *.* 款商定或确定。
*.*.* 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的,应由发包人承担责任。
*.*.* 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第*者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。
*.*.* 除合同另有约定外,发包人应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统*管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。
*.*.* 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外,还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
*.*.* 除合同另有约定外,发包人和承包人应在工程开工后,共同编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中,发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
*.*.* 承包人在施工过程中,应遵守有关环境保护的法律,履行合同约定的环境保护义务,并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
*.*.* 承包人应按合同约定的环保工作内容,编制施工环保措施计划,报送监理人审批。
*.*.* 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物,避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境,或者影响其他承包人施工等后果的,承包人应承担责任。
*.*.* 承包人应按合同约定采取有效措施,对施工开挖的边坡及时进行支护 , 维护排水设施,并进行水土保护,避免因施工造成的地质灾害。
*.*.* 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测,防止施工活动污染饮用水源。
*.*.* 承包人应按合同约定,加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制,努力降低噪声,控制粉尘和废气浓度,做好废水和废油的治理和排放。
工程施工过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限,编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人审批。
不论何种原因造成工程的实际进度与第 **.* 款的合同进度计划不符时,承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
**.*.* 监理人应在开工日期 * 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
**.*.* 承包人应按第 **.* 款约定的合同进度计划,向监理人提交工程开工报审表,经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
承包人应在第 *.*.*.* 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第 **.* 款的约定办理。
( * )增加合同工作内容;
( * )改变合同中任何*项工作的质量要求或其他特性;
( * )发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
( * )因发包人原因导致的暂停施工;
( * )提供图纸延误;
( * )未按合同约定及时支付预付款、进度款;
( * )发包人造成工期延误的其他原因。
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期。
由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
发包人要求承包人提前竣工,或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:
( * )承包人违约引起的暂停施工;
( * )由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工;
( * )承包人擅自暂停施工;
( * )承包人其他原因引起的暂停施工;
( * )专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
**.*.* 监理人认为有必要时,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
**.*.* 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 ** 小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停施工请求。
**.*.* 暂停施工后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后,应在监理人指定的期限内复工。
**.*.* 承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
**.*.* 监理人发出暂停施工指示后 ** 天内未向承包人发出复工通知,除了该项停工属于第 **.* 款的情况外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后 ** 天内准许已暂停施工的工程或其中*部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,将工程受影响的部分视为按第 **.* ( * )项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程,可视为发包人违约,应按第 **.* 款的规定办理。
**.*.* 由于承包人责任引起的暂停施工,如承包人在收到监理人暂停施工指示后 ** 天内不认真采取有效的复工措施,造成工期延误,可视为承包人违约,应按第 **.* 款的规定办理。
**.*.* 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
**.*.* 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
**.*.* 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
**.*.* 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构,配备专职质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内,提交工程质量保证措施文件,包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等,报送监理人审批。
**.*.* 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训,定期考核施工人员的劳动技能,严格执行规范和操作规程。
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。
**.*.* 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。
**.*.* 监理人未到场检查
监理人未按第 **.*.* 项约定的时间进行检查的,除监理人另有指示外,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按第 **.*.* 项的约定重新检查。
**.*.* 监理人重新检查
承包人按第 **.*.* 项或第 **.*.* 项覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
**.*.* 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
**.*.* 承包人使用不合格材料、工程设备,或采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程不合格的,监理人可以随时发出指示,要求承包人立即采取措施进行补救,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
**.*.* 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格,需要承包人采取措施补救的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
**.*.* 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
**.*.* 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,除监理人另有指示外,承包人可自行试验和检验,并应立即将试验和检验结果报送监理人,监理人应签字确认。
**.*.* 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
**.*.* 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验,应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
**.*.* 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验,承包人应予以协助。
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人审批。
除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生以下情形之*,应按照本条规定进行变更。
( * )取消合同中任何*项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;
( * )改变合同中任何*项工作的质量或其他特性;
( * )改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;
( * )改变合同中任何*项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;
( * )为完成工程需要追加的额外工作。
在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按第 **.* 款约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。
**.*.* 变更的提出
( * )在合同履行过程中,可能发生第 **.* 款约定情形的,监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求,并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的,由监理人按第 **.*.* 项约定发出变更指示。
( * )在合同履行过程中,发生第 **.* 款约定情形的,监理人应按照第 **.*.* 项约定向承包人发出变更指示。
( * )承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在第 **.* 款约定情形的,可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据,并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的 ** 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复承包人。
( * )若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更,应立即通知监理人,说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
**.*.* 变更估价
( * )除专用合同条款对期限另有约定外,承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 ** 天内,向监理人提交变更报价书,报价内容应根据第 **.* 款约定的估价原则,详细开列变更工作的价格组成及其依据,并附必要的施工方法说明和有关图纸。
( * )变更工作影响工期的,承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时,可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
( * )除专用合同条款对期限另有约定外,监理人收到承包人变更报价书后的 ** 天内,根据第 **.* 款约定的估价原则,按照第 *.* 款商定或确定变更价格。
**.*.* 变更指示
( * )变更指示只能由监理人发出。
( * )变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按变更指示进行变更工作。
除专用合同条款另有约定外,因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
**.*.* 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价。
**.*.* 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按第 *.* 款商定或确定变更工作的单价。
**.*.* 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人按第 *.* 款商定或确定变更工作的单价。
**.*.* 在履行合同过程中,承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第 **.*.* 项约定向承包人发出变更指示。
**.*.* 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
暂列金额只能按照监理人的指示使用,并对合同价格进行相应调整。
**.*.* 发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的*星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
**.*.* 采用计日工计价的任何*项变更工作,应从暂列金额中支付,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批:
( * )工作名称、内容和数量;
( * )投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;
( * )投入该工作的材料类别和数量;
( * )投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
( * )监理人要求提交的其他资料和凭证。
**.*.* 计日工由承包人汇总后,按第 **.*.* 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
**.*.* 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
**.*.* 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,应由承包人按第 *.* 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
**.*.* 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,由监理人按照第 **.* 款进行估价,但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
除专用合同条款另有约定外,因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
**.*.* 采用价格指数调整价格差额
**.*.*.* 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格。
式中:△ *-- 需调整的价格差额;
* * -- 第 **.*.* 项、第 **.*.* 项和第 **.*.* 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 ** 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;
*-- 定值权重 ( 即不调部分的权重 ) ;
* * * * * * ····· * * -- 各可调因子的变值权重 ( 即可调部分的权重 ) 为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例;
* ** * ** * ** ····· * ** -- 各可调因子的现行价格指数,指第 **.*.* 项、第 **.*.* 项和第 **.*.* 项约定的付款证书相关周期最后*天的前 ** 天的各可调因子的价格指数;
* ** * ** * ** ····· * ** -- 各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用有关部门提供的价格代替。
**.*.*.* 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的,可暂用上*次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
**.*.*.* 权重的调整
按第 **.* 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时,由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
**.*.*.* 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第 **.*.*.* 目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的*个作为现行价格指数。
**.*.* 采用造价信息调整价格差额
施工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整工程合同价格差额的依据。
在基准日后,因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 **.* 款约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定,按第 *.* 款商定或确定需调整的合同价款。
**.*.* 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
**.*.* 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定,并在合同中约定执行。
**.*.* 计量周期
除专用合同条款另有约定外,单价子目已完成工程量按月计量,总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
**.*.* 单价子目的计量
( * )已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的,并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
( * )承包人对已完成的工程进行计量,向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
( * )监理人对承包人提交的工程量报表进行复核,以确定实际完成的工程量。对数量有异议的,可要求承包人按第 *.* 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
( * )监理人认为有必要时,可通知承包人共同进行联合测量、计量,承包人应遵照执行。
( * )承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后,监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总,以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料,以确定最后*次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的,监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
( * )监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 * 天内进行复核,监理人未在约定时间内复核的,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。
**.*.* 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外,总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
( * )总价子目的计量和支付应以总价为基础,不因第 **.* 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量,是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
( * )承包人在合同约定的每个计量周期内,对已完成的工程进行计量,并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料,以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
( * )监理人对承包人提交的上述资料进行复核,以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的,可要求承包人按第 *.* 款约定进行共同复核和抽样复测。
( * )除按照第 ** 条约定的变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
**.*.* 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队*进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
**.*.* 预付款保函
除专用合同条款另有约定外,承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函,预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
**.*.* 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回,扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
**.*.* 付款周期
付款周期同计量周期。
**.*.* 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末,按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:
( * )截至本次付款周期末已实施工程的价款;
( * )根据第 ** 条应增加和扣减的变更金额;
( * )根据第 ** 条应增加和扣减的索赔金额;
( * )根据第 **.* 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
( * )根据第 **.*.* 项约定应扣减的质量保证金;
( * )根据合同应增加和扣减的其他金额。
**.*.* 进度付款证书和支付时间
( * )监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 ** 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
( * )发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 ** 天内,将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
( * )监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
( * )进度付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
**.*.* 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。
**.*.* 监理人应从第*个付款周期开始,在发包人的进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
**.*.* 在第 *.*.*.* 目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额,发包人应在 ** 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
**.*.* 在第 *.*.*.* 目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额,并有权根据第 **.* 款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。
**.*.* 竣工付款申请单
( * )工程接收证书颁发后,承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外,竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
( * )监理人对竣工付款申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
**.*.* 竣工付款证书及支付时间
( * )监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 ** 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 ** 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
( * )发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 ** 天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按第 **.*.* ( * )目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。
( * )承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分,按第 ** 条的约定办理。
( * )竣工付款涉及政府投资资金的,按第 **.*.* (4)目的约定办理。
**.*.* 最终结清申请单
( * )缺陷责任期终止证书签发后,承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。
( * )发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
**.*.* 最终结清证书和支付时间
( * )监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 ** 天内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 ** 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
( * )发包人应在监理人出具最终结清证书后的 ** 天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按第 **.*.* ( * )目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。
( * )承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的,按第 ** 条的约定办理。
( * )最终结清付款涉及政府投资资金的,按第 **.*.* (4)目的约定办理。
**.*.* 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后,发包人按合同要求进行的验收。
**.*.* 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求,针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
**.*.* 需要进行国家验收的,竣工验收是国家验收的*部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
当工程具备以下条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:
( * )除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同范围内的全部单位工程以及有关工作,包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成,并符合合同要求;
( * )已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;
( * )已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;
( * )监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;
( * )监理人要求提交的竣工验收资料清单。
监理人收到承包人按第 **.* 款约定提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按以下不同情况进行处理。
**.*.* 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的 ** 天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后,应再次提交竣工验收申请报告,直至监理人同意为止。
**.*.* 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的 ** 天内提请发包人进行工程验收。
**.*.* 发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的 ** 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的,限期修好,并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后,监理人复查达到要求的,经发包人同意后,再向承包人出具工程接收证书。
**.*.* 发包人验收后不同意接收工程的,监理人应按照发包人的验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理,并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告,按第 **.*.* 项、第 **.*.* 项和第 **.*.* 项的约定进行。
**.*.* 除专用合同条款另有约定外,经验收合格工程的实际竣工日期,以提交竣工验收申请报告的日期为准,并在工程接收证书中写明。
**.*.* 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 ** 天后未进行验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
**.*.* 发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 **.* 款与第 **.* 款的约定进行。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
**.*.* 发包人在全部工程竣工前,使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
**.*.* 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投入施工期运行的,经发包人按第 **.* 款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。
**.*.* 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第 **.* 款约定进行修复。
**.*.* 除专用合同条款另有约定外,承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行,负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用。
**.*.* 由于承包人的原因导致试运行失败的,承包人应采取措施保证试运行合格,并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的,承包人应当采取措施保证试运行合格,发包人应承担由此产生的费用,并支付承包人合理利润。
**.*.* 除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按以下要求对施工场地进行清理,直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
( * )施工场地内残留的垃圾已全部清除出场;
( * )临时工程已拆除,场地已按合同要求进行清理、平整或复原;
( * )按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;
( * )工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理;
( * )监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
**.*.* 承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
工程接收证书颁发后的 ** 天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期满时,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的单位工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前。
**.*.* 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
**.*.* 缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。
**.*.* 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。
**.*.* 承包人不能在合理时间内修复缺陷的,发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第 **.*.* 项约定办理。
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过 * 年。
任何*项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要,有权进入工程现场,但应遵守发包人的保安和保密规定。
在第 *.*.*.* 目约定的缺陷责任期,包括根据第 **.* 款延长的期限终止后 ** 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。
合同当事人根据有关法律规定,在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的单位工程,其保修期的起算日期相应提前。
除专用合同条款另有约定外,承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程*切险、安装工程*切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
**.*.* 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险,为其履行合同所雇佣的全部人员,缴纳工伤保险费,并要求其分包人也进行此项保险。
**.*.* 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险,为其现场机构雇佣的全部人员,缴纳工伤保险费,并要求其监理人也进行此项保险。
**.*.* 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其监理人也进行此项保险。
**.*.* 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其分包人也进行此项保险。
**.*.* 第*者责任系指在保险期内,对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第*者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外),以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
**.*.* 在缺陷责任期终止证书颁发前,承包人应以承包人和发包人的共同名义,投保第 **.*.* 项约定的第*者责任险,其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外,承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
**.*.* 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本,保险单必须与专用合同条款约定的条件保持*致。
**.*.* 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。保险人作出变动的,承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
**.*.* 持续保险
承包人应与保险人保持联系,使保险人能够随时了解工程实施中的变动,并确保按保险合同条款要求持续保险。
**.*.* 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的,应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
**.*.* 未按约定投保的补救
( * )由于负有投保义务的*方当事人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,另*方当事人可代为办理,所需费用由对方当事人承担。
( * )由于负有投保义务的*方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的*方当事人支付。
**.*.* 报告义务
当保险事故发生时,投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
**.*.* 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
**.*.* 不可抗力发生后,发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不*致的,由监理人按第 *.* 款商定或确定。发生争议时,按第 ** 条的约定办理。
**.*.* 合同*方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另*方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。
**.*.* 如不可抗力持续发生,合同*方当事人应及时向合同另*方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后 ** 天内提交最终报告及有关资料。
**.*.* 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:
( * )永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第*者人员伤亡和财产损失由发包人承担;
( * )承包人设备的损坏由承包人承担;
( * )发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
( * )承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;
( * )不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
**.*.* 延迟履行期间发生的不可抗力
合同*方当事人延迟履行,在延迟履行期间发生不可抗力的,不免除其责任。
**.*.* 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后,发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何*方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
**.*.* 因不可抗力解除合同
合同*方当事人因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,承包人应按照第 **.*.* 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款,参照第 **.*.* 项约定,由监理人按第 *.* 款商定或确定。
**.*.* 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:
( * )承包人违反第 *.* 款或第 *.* 款的约定,私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;
( * )承包人违反第 *.* 款或第 *.* 款的约定,未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;
( * )承包人违反第 *.* 款的约定使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;
( * )承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误;
( * )承包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补;
( * )承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;
( * )承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
**.*.* 对承包人违约的处理
( * )承包人发生第 **.*.* ( * )目约定的违约情况时,发包人可通知承包人立即解除合同,并按有关法律处理。
( * )承包人发生除第 **.*.* ( * )目约定以外的其他违约情况时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
( * )经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为,具备复工条件的,可由监理人签发复工通知复工。
**.*.* 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知 ** 天后,承包人仍不纠正违约行为的,发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后,发包人可派员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要,有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这*行动不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
**.*.* 合同解除后的估价、付款和结清
( * )合同解除后,监理人按第 *.* 款商定或确定承包人实际完成工作的价值,以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
( * )合同解除后,发包人应暂停对承包人的*切付款,查清各项付款和已扣款金额,包括承包人应支付的违约金。
( * )合同解除后,发包人应按第 **.* 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
( * )合同双方确认上述往来款项后,出具最终结清付款证书,结清全部合同款项。
( * )发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成*致而形成争议的,按第 ** 条的约定办理。
**.*.* 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人,并在解除合同后的 ** 天内,依法办理转让手续。
**.*.* 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通知承包人进行抢救,承包人声明无能力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
**.*.* 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形,属发包人违约:
( * )发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误的;
( * )发包人原因造成停工的;
( * )监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;
( * )发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;
( * )发包人不履行合同约定其他义务的。
**.*.* 承包人有权暂停施工
发包人发生除第 **.*.* ( * )目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 ** 天内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
**.*.* 发包人违约解除合同
( * )发生第 **.*.* ( * )目的违约情况时,承包人可书面通知发包人解除合同。
( * )承包人按 **.*.* 项暂停施工 ** 天后,发包人仍不纠正违约行为的,承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这*行动不免除发包人承担的违约责任,也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
**.*.* 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的,发包人应在解除合同后 ** 天内向承包人支付下列金额,承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:
( * )合同解除日以前所完成工作的价款;
( * )承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后,该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;
( * )承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额;
( * )承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;
( * )由于解除合同应赔偿的承包人损失;
( * )按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
**.*.* 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后,承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 **.*.* 项的约定,发包人应为承包人撤出提供必要条件。
在履行合同过程中,*方当事人因第*人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。*方当事人和第*人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。
根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:
( * )承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 ** 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 ** 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;
( * )承包人应在发出索赔意向通知书后 ** 天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;
( * )索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;
( * )在索赔事件影响结束后的 ** 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
( * )监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
( * )监理人应按第 *.* 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进*步证明材料后的 ** 天内,将索赔处理结果答复承包人。
( * )承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后 ** 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,按第 ** 条的约定办理。
**.*.* 承包人按第 **.* 款的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
**.*.* 承包人按第 **.* 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**.*.* 发生索赔事件后,监理人应及时书面通知承包人,详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 **.* 款的约定相同,延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
**.*.* 监理人按第 *.* 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方式支付给发包人。
发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在专用合同条款中约定下列*种方式解决。
( * )向约定的仲裁委员会申请仲裁;
( * )向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
**.*.* 采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的 ** 天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
**.*.* 合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
**.*.* 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 ** 天内,向争议评审组提交*份答辩报告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
**.*.* 除专用合同条款另有约定外,争议评审组在收到合同双方报告后的 ** 天内,邀请双方代表和有关人员举行调查会,向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进*步提供补充材料。
**.*.* 除专用合同条款另有约定外,在调查会结束后的 ** 天内,争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
**.*.* 发包人和承包人接受评审意见的,由监理人根据评审意见拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行。
**.*.* 发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的 ** 天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
*.*.* 合同
*.*.*.* 本目内容修改为:合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、招标文件、投标文件,以及其他合同文件。
*.*.* 合同当事人和人员
*.*.*.* 本合同发包人为: 江西大唐国际新能源有限公司[联系方式] 。
*.*.*.* 本合同承包人为: 。
*.*.*.* 本合同监理人为: 。
*.*.* 日期
*.*.*.* 工期:指合同协议书中承诺的完成合同工程所需的期限,包括按第 **.* 款、第 **.* 款和第 **.* 款约定所作的变更。
*.*.* 其他
增加第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目:
*.*.*.* 设计单位 : 指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位,本工程设计单位为: 中电建江西省电力设计院 。
*.*.*.* 单台机组启动调试试运 : 是指单台风力发电机组安装工程及其配套工程完工验收合格后,进行的调试试运工作。
*.*.*.* 整套启动试运 : 是指本期工程最后*台风力发电机组调试试运验收结束后,进行的启动试运。
本合同解释合同文件的优先顺序如下:
( * )合同协议书;
( * )中标通知书;
( * )专用合同条款;
( * )通用合同条款;
( * )技术标准和要求;
( * )图纸;
( * )已标价工程量清单;
( * )招标文件和澄清;
( * )投标文件和澄清(包括投标函及标函附录);
( ** )其他合同文件。
本款内容修改为:承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书及其附件。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位合同专用章或公章后,合同生效。
*.*.* 图纸的提供
发包人免费提供工程的施工图纸 * 份,设备技术文件 * 套。承包人要求增加施工图纸,由发包人统*委托设计院印制,按设计院收费标准计算施工图纸复制费用,由承包人承担。
发包人最迟不得晚于经监理单位确定的单位工程开工日期前 ** 天向承包人提供图纸。
*.*.* 承包人提供的文件
由承包人提供的文件,包括但不限于施工组织总设计、专业施工组织设计、重大施工方案和措施、作业指导书、施工*次设计文件等,承包人应在工程(或单位工程)开工前 * 天提供符合要求的以上文件报送监理人,监理人应在收到承包人文件后 * 天的期限内审查批复,监理人对承包人文件有异议的,承包人应予以修改,并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
*.*.* 图纸的修改
图纸需要修改和补充的,应经图纸原设计人及审批部门同意,并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人,承包人应按修改或补充后的图纸施工。
*.*.* 图纸的错误
本款内容修改为:
承包人在收到发包人提供的图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时通知监理人。监理人接到该通知后,应附具相关意见并立即报送发包人,发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后,尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
*.*.* 图纸和承包人文件的保管
本项内容修改为:监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项约定内容的图纸和承包人文件,并满足国家及发包人的工程资料档案管理的要求。
本款增加第 *.*.* 项。
*.*.* 以上文件可以以电子文件传递,但必须使用正式的纸质文件存档。
本项内容修改为:合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取非法利益或损害对方权益。因*方合同当事人的贿赂造成对方损失的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。承包人不得与监理人或发包人聘请的第*方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意,承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益,不得向监理人支付报酬。承包人必须按照发包人提供的格式同发包人签订廉政合同 , 格式详见专用合同条款附件* - 廉洁合同。
本款增加第 *.**.* 项。
*.**.* 工程设计、建造过程中产生的新专利技术,如发包人和承包人双方有约定,则按预定处理,如没有约定,则专利技术双方共同拥有。
本条增加第 *.** 款。
*.**.* 对发包人征收的税收
根据现行税法就本合同项下有关的向发包人征收*切税收由发包人负担。
*.**.* 对承包人征收的税收
根据现行税法就本合同项下有关的向承包人征收的*切税收由承包人负担。
*.**.* 征发税收的参考日期
在本合同中,承包人将予以考虑反映在报价中的有关税收的法律与规章,法律与规章应为投标截止日期前 ** 天已生效实施的法律与规章。
本款增加第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项。
*.*.* 提供施工场地标准
发包人应负责工程场地(包含永久用地及检修道路、风机安装平台等永久租地)的征用、拆迁、补偿及复耕安排,使工程场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。提供施工场地的地点和面积标准详见施工总平面规划图。其中:
施工生活场地 : * 亩 ;
施工生产场地 : * 亩 ;
施工办公场地: * 亩 。
*.*.* 提供施工场地的时间
提供临时施工场地的时间为 :发包人不提供。
发包人未能及时提供工程场地,使承包人工期遭受延误,承包人有权根据本合同的规定要求发包人相应延长工期。
*.*.* 施工用水、电的条件
*.*.*.* 本标段施工用电,由承包人从发包人提供的总接口接出,总接口的总电表由发包人提供。施工区内,施工期间的运行维护所发生的费用由承包人负责。
*.*.*.* 本标段施工用水、用电费用由承包人承担,水电费标准按当地标准自行报价,按期自行向有关单位缴纳。
*.*.*.* 承包人用水、用电应服从发包人现场管理的有关规定,当总计量表和分计量表有差异时按各自用量比例分摊。
*.*.* 施工通讯
场内通信、计算机网络由承包人自行解决,并承担费用。现场计算机网络各自负责建设,技术要求详见第*章。
*.*.* 承包人办公及生活场所
承包人应自行解决现场办公和生活场所,但要达到发包人有关文明施工的要求。
*.*.* 协调
发包人应协助承包人处理工程场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护及费用问题,协调承包人履行本合同过程所涉及的与第*方之间的关系。
本款内容修改为:发包人负责办理需以发包人名义办理的工程建设所需的各种许可、批文和临时用地、停电、停水、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。必要时,承包人要协助办理,费用由发包人承担。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
*.*.* 本项内容修改为:监理人应当根据发包人授权及法律规定,代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收,并签发相关指示,但监理人无权修改合同,且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务,详见附件*:《监理人职责和权力》。
*.*.* 本项内容修改为:除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第 *.*.* 项被授权的监理人员处取得指示。在特殊和紧急情况下,发包人可直接给承包人发放指示,承包人须严格执行。
*.*.* 本项内容修改为:由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误,且承包人已向发包人或监理人提出异议,监理人仍坚持实施而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担赔偿责任。
本款内容修改为:
*.*.* 合同约定总监理工程师应按照本款对有关事项进行商定或确定时,总监理工程师应与合同当事人协商,如有争议时需要经发包人同意后确定。
*.*.* 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的,构成争议,按照第 ** 条(争议的解决)的约定处理。在争议解决前,如争议影响工程建设正常进行的,双方应暂按发包人的意见执行,按照第 ** 条(争议的解决)的约定的处理结果对发包人的意见作出修改的,按修改后的结果执行。
*.*.* 依法纳税
本项内容修改为:承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应支付并应要求其分包人支付有关部门依法对承包人或其分包人在履行本合同时所征收的所有税款及其他收费,如在合同执行期间承包人或其分包商未包按规定缴纳所有税款及其他收费,发包人有权代扣代缴。
*.*.* 对施工作业和施工方法的完备性负责
本项内容修改为:承包人应按照发包人的要求完成工程的施工组织总设计,并在合同生效后 ** 天内提交发包人和监理人审查。监理人应在收到承包人提交的施工组织总设计后 ** 天内对之予以确认或提出修改意见并抄送发包人。
施工组织总设计在经发包人批准后方可实施 , 承包人应在施工组织总设计的指导下编制施工组织专业设计和施工措施计划,并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责,不因监理人和发包人的审查批准而免除或减轻其应承担的责任和义务。
本款增加第 *.*.** 项、第 *.*.** 项、第 *.*.** 项、第 *.*.** 项。
*.*.** 许可与批准
承包人应负责取得除发包人应依据本合同规定取得的许可及批文以外的为实施工程所必须的所有其他许可、批准和 / 或许可证。
*.*.** 遵守行业惯例和企业标准
承包人应按照行业标准的要求组织施工管理,并遵守中国大唐集团公司关于工程建设管理的相关制度和标准。
*.*.** 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程,且应及时支付其雇用人员工资,并及时向分包人支付合同价款。
*.*.** 按照法律规定和合同约定编制竣工资料,完成竣工资料立卷及归档,并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。
本款内容增加为:
*.*.* 承包人应在合同签订前发包人提供*份合同总价 **% 的履约保函,作为其履行合同义务的担保。根据本条开具履约保函的费用由承包人承担。履约保函应由发包人可接受的商业银行开具,格式见合同附件。
履约保函的有效期限应为自本合同生效日起至承包人获得发包人签发的全部工程的移交证书后 ** 天 止。
*.*.* 在任何情况下,发包人按照履约保函提出索赔之前,应书面通知承包人,说明导致索赔的性质和原因。但无论承包人是否接受发包人的索赔,均不影响发包人要求保函开具银行支付保函金额的权利。
*.*.* 本项内容修改为:
承包人应任命投标文件中承诺的具有同类型项目工程施工经验、熟悉项目建设全过程的合格人员作为本工程的项目经理(下称“项目经理”),并任命若干名项目副经理,承包人任命或更换项目经理均应经发包人同意,并应在更换 ** 天前通知发包人和监理人。项目经理代表承包人履行本合同,接受发包人及监理人的指令。
本工程项目经理姓名: ,职称: ,注册执业证书编号:
负责本标段的项目经理要求具有机电工程*级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书( * 本),且未担任其他在建工程项目的项目经理。
项目经理在本项目施工期间不得担任其他在建工程项目的项目经理,应常驻工程场地,如果需要临时离开工程场地,应通知发包人和监理人,并授权*名项目副经理履行项目经理的职责;项目经理未经发包人和监理人批准擅自离开工程场地的,承包人应按 **** 元 / 天向发包人支付违约金。
*.*.* 本项增加第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目:
*.*.*.* 承包人应与所雇用的劳动者签订劳动合同,切实加强用工管理,按合同规定按时足额支付用工费用。如果承包人未按时足额向劳动者支付用工费用,发包人有权代其支付,并可从应向承包人支付的款项中或工资保证金中扣除相应费用。
*.*.*.* 承包人应加强劳务分包队*的管理,对劳务分包队*按统*培训,执证上岗。
*.*.*.* 根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》(劳社部发 [****]** 号),承包人应按照当地劳动和社会保障部门制定的相关规定缴纳工资保障金,存入当地政府指定专户。当发生拖欠农民工工资的,经当地劳动保障行政部门、建设行政主管部门核实无误后,由建设行政主管部门从该账户支付拖欠的农民工工资。
*.**.* 本项内容修改为:承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并及时通知监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示,指示构成变更的,按第 ** 条约定办理。监理人没有发出指示的,承包人应及时告知发包人,如发包人仍无指示时,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。
本款增加第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项。
*.*.* 承包人提供的材料和工程设备,如因承包人原因无法满足工程进度和质量要求时,发包人有权自行组织采购,并按发包人实际招标采购价加相应管理费(含税金)从合同价款中扣除。
*.*.* 承包人应遵守发包人的物资管理规定及中国大唐集团公司物资管理相关制度的规定,详见合同专用合同条款附件* - 工程设备和材料管理协议。
*.*.* 承包人应按发包人要求上报所供材料的采购及到货计划。
*.*.* 本项内容修改为:发包人提供的材料和工程设备,执行发包人供应工程设备材料和管理协议要求,发包人提供材料和工程设备详见专用合同条款附件* - 发包人提供的设备和材料。
*.*.* 本项内容修改为:发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,按照本合同专用条款 **.* 款相关约定执行。
*.*.* 本项内容修改为:除发包人提供的临时设施外,承包人应自行承担修建其他临时设施的费用,如有临时用地,经发包人同意,承包人自行办理使用手续并承担相应费用(含恢复费用)。
*.*.* 本项内容修改为:发包人应在承包人进入现场后 * 天内,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范,按上述基准点(线)以及合同工程精度要求,测设施工控制网,并在 * 天内,将施工控制网资料报送监理人审批。
本款内容修改为:发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的,应及时通知监理人。
本款增加第 *.*.* 项。
*.*.* 发包人安全管理的主要内容
( * ) 制定建设项目的安全文明施工规划和保证措施,明确工程项目安全管理的方针、目标、标准,建立、健全工程项目安全保证体系和安全监督体系;
( * ) 制定年度安全目标和安全工作计划,并组织实施;
( * ) 提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、广播电视、邮电通讯等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物、构筑物地下工程资料,并保证资料的真实、准确和完整。提供符合工程建设安全工作规程要求的安全文明施工基础条件;
( * ) 监督检查工程项目各参建单位安全管理职责的履行情况、现场安全文明施工情况;
( * ) 组建工程项目安全生产委员会,按时组织召开会议,协调解决项目建设中的重大安全技术问题;
( * )参加工程建设人身伤亡事故和其他事故的调查处理;
( * )按照有关规定,落实建设工程项目安全工作“*同时”。
*.*.* 本项内容修改为:承包人应按合同约定工作内容及要求履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,按合同约定或标准规定的安全工作内容和时间,编制施工安全措施计划报送监理人审批。
本款增加第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.** 项 。
*.*.* 承包人在现场的项目经理是本承包人安全文明施工的第*责任人,对现场安全负全面责任。
*.*.* 承包人的安全工作内容包括但不限于以下内容:
( * )全面贯彻发包人发布的工程建设安全方针、目标、标准和有关规定,在确保安全的前提下组织现场的管理和施工;
( * )制定现场安全文明施工的规划和措施,编制安全管理工作程序;
( * )建立、健全安全保证体系和安全监督体系;
( * )成立现场施工安全委员会,领导和协调本单位安全文明施工的整体工作;
( * )向发包人提供现场“总平面规划图”和总平面的管理措施,说明危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施;
( * )按照发包人要求,对不合格的管理人员及时予以撤换;
( * )对施工中连续发生人身死亡事故的分包人,承包人必须予以辞退,并应在承发包合同中明确规定;
( * )承担合同中确定的其他安全保护责任;
( * )按规定参加由监理人和发包人组织的各种安全活动和召开的安全会议;
( ** )所有安全设施、施工机具设备和高空作业的设备均应符合国家或行业安全技术标准并应定期检查,并有安全员的签字记录;特种设备应取得地方政府质量技术监督部门的许可使用证件方可使用;
( ** )特殊工种要经专业培训,并持有政府主管部门签发的合格证上岗。
*.*.** 本合同实行安全保证金制度,详见专用合同条款附件* - 工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法。
本条增加第 *.* 款、第 *.* 款、第 *.* 款、第 *.* 款。
承包人需成立本项目重大突发性事件应急指挥机构,落实国家有关建设工程应急救援管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级部门关于工程建设重大突发性事件管理的部署,结合项目建设的具体情况制定针对性的应急预案,预案报监理人审批或备案,并根据发包人应急预案要求,落实相应的应急队*,定期进行专门的技能培训和演练,应对重大突发性事件的发生。
承包人应严格执行《中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定》的要求,加强施工现场重大危险源的排查和管理,消除安全隐患。
承包人施工区域安全文明施工和环境卫生应达到国家相关标准和大唐集团公司安全文明施工标准。具体要求和标准详见专用合同条款附件*—施工组织总体规划、附件*—工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法、招标文件第*章《图纸和资料》及第*章《工程规范、技术条件和要求》。在工程移交之前,承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程,并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意,承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
承包人对安全文明施工费应专款专用,承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否则发包人有权责令其限期改正;逾期未改正的,可以责令其暂停施工,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
本款内容增加为:
**.*.* 本合同施工总进度计划详见专用合同条款附件*—工程里程碑节点计划。
**.*.* 承包人应根据项目的工期总目标和“*级网络进度计划”要求,在本合同生效后 ** 天内编制完成工程“*级网络进度计划(包括图纸提供计划和设备材料到货计划)”,并提交监理人批准后执行。
**.*.* 承包人合同进度计划的管理应符合发包人制定的工程进度管理制度要求。
本款内容修改为:不论何种原因造成工程的实际进度与第 **.* 款的合同进度计划不符时,承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
工程的进展不符合进度计划时,发包人及监理人有权要求承包人修改计划。因进度计划修改造成的费用增加由承包人承担,非承包人原因导致进度计划修改的除外。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认,不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
本款内容修改为:在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成本标段总工期延误 ** 天 以上或费用超过合同价款 *% 以上的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。需要修订合同进度计划的,按照第 **.* 款的约定办理。
( * )增加合同工作内容;
( * )改变合同中任何*项工作的质量要求或其他特性;
( * )发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
( * )因发包人原因导致的暂停施工;
( * )提供图纸延误;
( * )未按合同约定及时支付预付款、进度款;
( * )发包人造成工期延误的其他原因。
本合同约定的异常恶劣气候是指:当地气象部门认定的达到或超过 ** 年*遇的大风、降雪、暴雨、冰雹、雷暴等。
本款内容修改为:由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法详见专用合同条款第 **.* 条。承包人支付逾期竣工违约金,但不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
本款内容修改为:如果发包人要求提前工期,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划,发包人应承担由此增加的费用。
承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划,发包人应给予相应奖励。
本条增加第 **.* 款。
**.*.* 承包人应保证实际工程进度符合进度计划的要求。若因承包人原因导致实际工程进度落后于计划进度,监理人有权通知承包人采取必要措施,加快工程进度,确保工程能在预定的工期内完工。承包人无权要求就所采取的措施支付任何额外费用。
如果承包人在接到监理人要求加快进度的通知后 ** 天内,未能采取加快工程进度的措施,致使实际工程进度进*步滞后,或承包人虽采取了*些措施,但仍无法按计划工期交工时,发包人可在向承包人发出书面通知 ** 天后终止本合同或将本合同工程中的*部分工作委托给其它承包人完成,并以其他承包人能承受的合同价格扣减承包人的合同款,由此引起的额外费用也由承包人承担。
**.*.* 承包人在保证实际工程进度时应充分考虑交叉施工问题,并服从监理人、发包人关于交叉施工的总体协调。
**.*.* 发包人按专用合同条款附件*—工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法对承包人进行考核和奖惩。
本款内容修改为:由于发包人原因引起的合同工程暂停施工造成工期延误的,承包人在 ** 天内有权要求发包人延长工期和(或)给予经济补偿。
**.*.* 本项内容修改为:承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人在 ** 天内有权要求发包人延长工期和(或)给予经济补偿。
**.*.* 本项内容修改为:监理人发出暂停施工指示后 ** 天内未向承包人发出复工通知,除了该项停工属于第 **.* 款的情况外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后 ** 天内准许已暂停施工的工程或其中*部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,同时发包人可通知承包人,将工程受影响的部分视为按第 **.* ( * )项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程,发包人可承担相应费用,应按第 **.* 款的规定办理。
**.*.* 本项内容修改为:由于承包人责任引起的暂停施工,如承包人在收到监理人暂停施工指示后 ** 天内不认真采取有效的复工措施,造成工期延误,可视为承包人违约,应按第 **.* 款的规定办理。
**.*.* 本项内容修改为:
承包人应严格按照发包人提交的施工图设计文件,经发包人批准的施工组织总设计、施工技术规范、施工方案和措施组织施工,确保工程质量合格并符合达标投产和创建精品工程的质量要求。工程质量标准必须符合现行国家、行业、地方有关工程施工质量验收规范和标准的要求。同时应满足中国大唐集团公司有关规定和招标文件第*章《图纸和资料》及第*章《工程规范、技术条件和要求》中规定的质量要求和验收标准。
**.*.* 本项内容增加为:承包人应在 开工前 * 天 内,提交工程质量保证措施文件,承包人的质量管理应满足专用合同条款附件*—工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法对承包人进行考核和奖惩。
本款内容增加为:承包人应强化施工过程中各个环节、各个工序的质量检验,严格执行*级质量检查制度,规范检验、记录、签字程序,不得合并不同级别的检查。必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和混凝土进行检验。检验应有书面记录和专人签字,未经检验或检验不合格的,不得使用。
**.*.* 本项内容修改为:由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程质量不合格,需要承包人采取措施补救的,承包人有权要求发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误。
**.*.* 本项内容修改为:监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误。
本款增加第 **.*.* 项。
**.*.* 承包人承担全部样品的费用(除发包人采购的材料)。
本款内容修改为:
**.*.* 本合同的变更仅限于以下所列的范围和内容:
( * )取消合同中任何*项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;
( * )改变合同中任何*项工作的质量或其他特性;
( * )改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;
( * )改变合同中任何*项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序;
( * )为完成整体工程需要,在符合国家有关规定的前提下 , 发包人和监理人委托承包人 实施的本合同工程范围外的工程;
( * )工程量清单缺项。
**.*.* 承包人如欲采用代用材料,应向监理人提出申请并提供代用材料的技术标准、质量证明书、试验和报告。只有在证明代用材料不会降低工程质量和不影响施工进度的前提下,经设计单位核算完成、监理人审核确认后,承包人方可在工程中使用,所发生的费用由承包人承担。
本款内容修改为:发包人或监理人如认为有必要时,可对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更。在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按第 **.* 款约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。
本款增加第 **.*.* 项。
**.*.* 变更的确认
实际变更的工作量需要监理人及时确认并经发包人复核后结算。
**.*.* 本项内容修改为 : 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,按照基准日期的电力行业预算定额(不足时按工程所在地的地方定额)和配套取费标准(其中人、材、机计取标准按基准日期电力行业 ( 地方 ) 定额及调整文件执行)及约定的下浮系数 ( *% ) 确定(规费不下浮),税金按有关规定计取。
本款增加第 **.*.* 项、第 **.*.* 项。
**.*.* 已取消的清单子目,按相应子目的合同价格从结算价款中扣减。
**.*.* 固定价格的总价子目不接受任何变更价格调整。
以上原则不适用时,经发包人确认采用计日工计价方式。
**.*.* 本项内容修改为:发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程需要招标的,由承包人以招标的方式选择供应商或分包人,发包人负责招标过程监督和最终确认中标结果。
暂估价的材料、工程设备以中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金调整合同价格。
暂估价的专业工程以中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差列入调整合同价格。
**.*.* 本项内容修改为:发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不需要招标的,经发包人认质、认价后由承包人直接采购。
经发包人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金调整合同价格。
**.*.* 本项内容修改为:发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程由承包人直接实施的,按照本合同专用条款第 **.* 款进行结算。
本款内容修改为:在合同实施期间,合同价款不因物价波动因素而调整,所有人工、材料、机械台班和设备等由物价波动引起价格变化的风险,均被视为已包含在合同价款中
本款内容修改为:本合同仅调整基准日之后,国家法律规定的营业税、城市维护建设税和教育附加税税率调整引起的价格调整。
**.*.* 计算方法
本项内容修改为:
用于结算的工程量计算规则除 **.*.*.* 、 **.*.*.* 、 **.*.*.* 目特殊说明的以外,综合控制楼等房屋建筑工程执行《电力建设工程概算定额(第*册建筑工程)》( **** 年版),其余工程均执行《*上风电场工程概算定额》( **** 年版)。
结算工程量是承包人实际完成的施工图工程量,因承包人原因超出施工图纸或发生返工的工程量,均不予计量或计算。
**.*.*.* 钢材(型钢、钢筋、钢板)
钢筋的计量应按施工图纸所示的净值计量,连接用量、施工措施用量、损耗量均含在综合单价中,不再单独计量。
钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量,不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加用量。
钢材的采购、运输、验收和保管以及进厂材质检验和验点入库,制作加工、绑焊、安装、连接和预埋等工作均包括在综合单价中。
**.*.*.* 土石方
(*)开挖计量
( * )土石方按图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算天然密实挖方体积,不计算工作面、放坡及坡道的工作量,土方开挖开始前,承包人应按监理人的指示测量开挖区的地形和计算剖面,报监理人复核,单价中包括土石方的开挖、临时支护、工作面、放坡、坡道、场地清理及平整、运输、堆存、质量检查、验收等全部人工、材料和使用设备等*切费用。
( * )土方开挖的超挖部分的工程量以及清理山坡的费用,应包括在土石方开挖工程项目的每立方米单价中,不单独进行计量和支付。
( * )植被、表土及基础清理的费用应包括在相应的开挖费用中,不单独列项支付。
( * )除施工图纸中已标明或监理人指定作为永久性工程排水设施外,*切为土石方开挖所需的临时性排水设施(包括排水设备的采购、安装、运行和维修、拆除等)均应包括在综合单价中,不单独列项支付。
(*)土石方回填计量
场地回填:回填面积乘平均回填厚度。
室内回填:主墙间面积乘回填厚度,不扣除间隔墙。
基础回填:按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积(包含基础垫层及其他构筑物)。
**.*.*.* 混凝土计量
( * )混凝土以立方米为单位计量,按设计施工图纸尺寸计算净量。
( * )混凝土浇筑所用的材料(包括水泥、骨料、外加剂等)的采购、运输、保管、贮存,材料的各项损耗,以及混凝土配合比试验和混凝土的生产、浇筑、温控、混凝土损耗、养护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等*切费用均包括在混凝土每立方米单价中。
( * )混凝土浇筑使用的模板材料及其制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等*切费用均应分摊在每立方米混凝土单价中,不单独计量和支付。
**.*.* 计量周期
本项内容修改为:单价子目已完成工程量按月计量;总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
**.*.* 单价子目的计量
( * )本目内容修改为:承包人对己完成的工程量进行统计,并于每月的 ** 日前向监理人提交进度付款申清单、己完成工程量报表和有关计量资料。
( * )本目内容修改为:承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后,监理人应要求承包人派员共同对施工图上每个子目的历次计量报表进行汇总,以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料,以确定最后*次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的,监理人最终核实的实际完成的施工图工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
**.*.* 总价子目的计量
( * )本目内容修改为:总价子目的计量和支付应以总价为基础,承包人实际完成的工程量,是进行工程目标管理和控制进度、工程款支付的依据。
( * )本目内容修改为:承包人在合同约定的每个计量周期内,对已完成的工程进行计量,并向监理人提交进度付款申请单、合同总价支付分解的阶段性或分项计量的支持性资料,以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
**.*.* 预付款
本项增加第 **.*.*.* 目、第 **.*.*.* 目:
**.*.*.* 本合同预付款额度为合同总价的 **% 。
**.*.*.* 承包人完成以下约定工作后 ** 天内,发包人向承包人支付预付款:
( * )提供合同文件所附格式的履约保函;
( * )已与发包人签订合同;
( * )施工现场项目部建立及主要人员到位。
**.*.* 预付款的扣回与还清
本项内容增加为:当承包人完成合同金额的 **% 工作量后,承包人开始向发包人还款,发包人从每次应支付给承包人的金额中分 * 次扣回工程预付款,完成合同金额的 **% 发包人将全部预付款扣回。当*次付给承包人的金额少于规定扣回的金额时,其差额应转入下*次支付中中扣回。
**.*.* 进度付款申请单
本项内容增加为:本合同约定承包人提供的进度付款申请单为 * 份。
( * )本目内容修改为:根据第 **.* 款约定的保证金和签订的其他考核奖励需要扣减、预留和返还的金额;
**.*.* 进度付款证书和支付时间
本项内容增加为:发包人每次向承包人支付工程进度款时,承包人需同时向发包人提供发票。
本款增加第 **.*.* 项。
**.*.* 进度付款限额
进度款限额为每月合同实际完成工程量应付款的 **% ,待合同工程完工并完成结算、办理完竣工结算后支付至合同结算金额的 **% ,经审计出具意见、审计结束支付至审计合同结算金额的 **% ,剩余 *% 作为工程的质量保证金,待合同缺陷责任期结束按本合同专用条款 **.* 的约定进行支付。
**.*.* 本项内容修改为:质量保证金为合同结算价款的 *% 。
本款内容修改为:
**.*.* 竣工付款申请及程序
( * )当单项工程(指*个单位 ( 或单项 ) 工程或*个单项合同工程项目)施工已完工,并经发包人及有关部门验收交接后,承包人于 ** 天内向监理人提供 * 份结算资料。
( * )合同工程完成后,承包人于 ** 天内向监理人提供 * 份 结算资料。
( * )竣工结算将进行审计,发包人有权聘请第*方审计机构对合同工程进行审计,并以审计结果作为工程最终结算价格和付款的依据。
( * )监理人对竣工资料有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工资料。
( * )工程接收证书颁发后,承包人应 ** 天内向监理人提供 * 份 竣工付款申请单,并提供相关证明材料。竣工付款申请单应包括但不限于以下内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
( * )因承包人原因,承包人未在 ** 天内提交 * 份完整的结算资料(含变更、索赔),超过 ** 天后提供的所有涉及费用增加的申请资料,监理人和发包人均不予接受。
( * )如因承包人原因,造成发包人 ** 天内无法完成结算的,发包人可以依据监理人提供的单方资料进行结算,并报审计单位审计后做最终竣工结算,承包人应予认可。
**.*.* 竣工付款证书及支付时间
( * )监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 ** 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款计划。发包人应在收到后 ** 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工价款支付计划。监理人未在 ** 天内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的竣工付款申请单己经监理人核查同意;发包人未在 ** 天内审核又未提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
( * )发包人应按付款计划支付给承包人,承包人有权要求发包人及时支付价款和滞纳金。
( * )承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分,按第 ** 条的约定办理。
**.*.* 最终结清申请单
( * )本目内容增加为:缺陷责任期终止证书签发后 ** 天内,承包人须向监理人提交 * 份最终结清申请单,并提供相关证明材料。
**.*.* 最终结清证书和支付时间
本项内容修改为:
( * )当缺陷责任期满后,承包人提出最终结清申请单后 ** 天内,监理人审核无质量问题并报发包人同意。发包人应在收到后 ** 天内审核完毕签发,之后由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的最终结清申请己经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
( * )发包人应在监理人出具最终结清证书后的 ** 天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,承包人有权要求发包人及时支付价款和滞纳金。
( * )承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的,按第 ** 条的约定办理。
本款增加第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项。
**.*.* 达标考核和工程竣工验收
( * )本工程应进行移交生产达标考核。
( * )移交生产验收,必须以项目批准的有关文件、《风力发电工程达标投产验收规程》和中国大唐集团有关《风电工程验收标准》及《风电机组性能试验标准》为依据。
( * )工程施工质量应满足机组达标投产的要求,承包人因合同范围内的施工质量等原因影响机组的达标投产,按专用合同条款附件* - 工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法中有关规定考核。
( * )工程施工的达标考核和工程竣工验收,还应达到中国大唐集团有关达标考核、竣工验收及后评价等的相关规定。
**.*.* 机组性能试验
承包人应完成机组性能试验的准备、配合工作。
**.*.* 本项内容修改为:发包人在全部工程竣工前,使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用。
**.*.* 本项内容增加为:本合同试运行指机组的整套启动试运。
( * )发包人负责机组整套启动试运及其验收的组织工作,全面处理试运验收中发生的问题。承包人应参与并协助发包人编制整套启动调试方案和措施,配合发包人进行机组整套启动试运,负责启动调试过程中施工项目的维护、检修和缺陷消除。
( * )机组整套启动试运应具备的条件,各阶段调试内容和要求按照中国大唐集团公司有关《风电工程验收标准》执行。
( * )机组未能*次通过整套启动试运时,承包人应按照监理人的意见进行整改,发包人应在整改完成后重新组织进行整套启动试运。
**.*.* 本项修改为:由于承包人的原因导致试运行失败的,承包人应采取措施保证试运行合格,并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的,承包人应当采取措施保证试运行合格,发包人应承担由此产生的费用。
**.*.* 本项内容修改为:监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人委托承包人进行修复和查验时,发生的费用由发包人负责。
**.*.* 本条款修改为:承包人不能在合理时间内修复缺陷的,发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用从承包人保证金中扣除。
本合同缺陷责任期为 * 年 。
本款增加第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项。
**.*.* 保修期
工程保修期是工程项目承包人对其完成的存在质量缺陷的工程在*定的时间内进行保修的期限。它是指建设工程在实际竣工日期起计算。在本合同中,整体工程或其中的单项、单位工程,均从移交发包人之日起按照《建设工程质量管理条例》 ( 国务院令 **** 年第 *** 号 ) 分别计算保修期。其中,建筑工程保修期为:
( * )基础设施施工工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的合理使用年限;
( * )屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面防渗漏,为 * 年;
( * )建筑物电气管线、上下水管线、设备安装和装修工程,为 * 年;
( * )建筑物的供热、冷工程为 * 个采暖期、供冷期;
( * )室外的上下水公用工程为 * 年;
( * )道路等公用工程为 * 年。
( * )安装工程保修期为 * 年。
以上保修期若遇到国家有关规定更改,则按新规定执行。
**.*.* 修补缺陷
为在保修期满时或在保修期满后的尽量短的期间内,使工程符合技术规范所述的设计要求,承包人应:
( * )尽快完成签发移交证书之日尚余留的任何未完工作;
( * )在保修期满后 ** 天内,根据监理人在保修期届满之前的检查结果修补、维修缺陷及其它不合格之处或进行返工。
**.*.* 修补缺陷的费用
如果监理人认为根据合同修补、维修缺陷或进行返工是由于下述原因造成的,承包人应自行承担修补、维修缺陷或进行返工所发生的费用,否则修补、维修缺陷或进行返工的费用由发包人承担:
( * )承包人的施工工艺或施工管理不当;
( * )承包人采购的设备材料不符合合同要求;
( * )由承包人设计的任何永久性工程存在缺陷;
( * )承包人违反合同明确规定的任何义务。
**.*.* 承包人未履行保修责任
如果承包人未在合同规定的时间内(如未有规定则为发包人确定的合理时间内)履行第 **.*.* 项所述的义务,则发包人有权雇用其他方从事此等工作。如果该类工作根据合同理应由承包人自费进行,则所有由此发生的费用,由承包人承担。
**.*.* 保修期延 长
如果工程或其任*部分在保修期内因承包人原因而被更换或修复,则该被更换或修复工程的保修期应予以延长,延长的时间等于由于缺陷或损坏导致工程不能使用的时间。
**.*.* 保修证书
保修书由合同发包人和承包人双方在竣工验收前 ** 天内共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
**.*.* 未完成的义务
即使已签发保修证书,双方仍应对在保修证书签发之前按合同规定应该履行而在保修证书签发时尚未完成的义务承担责任。
**.*.* 承包人违约
如承包人未按以上第 **.* 款执行时,按第 ** 条处理。
本款内容修改为:发包人负责投保建筑工程*切险和安装工程*切险,承包人有义务协助发包人做好工程保险的理赔事宜。
**.*.* 本项内容修改为:发包人负责投保第*者责任险,承包人有义务协助发包人做好保险的理赔事宜。
**.*.* 保险凭证
本项内容增加为:承包人投保后 ** 天内,应向发包人提供投保凭证。
**.*.* 持续保险
本项内容修改为:投保人应与保险人保持联系,使保险人能够随时了解工程实施中的变动,并确保按保险合同条款要求持续保险。
**.*.* 保险金不足的补偿
本项内容修改为:若保险金不足以补偿损失的,应由投保人承担相应的责任补偿。
本款增加第 **.*.* 项。
**.*.* 投保不免除责任
无论承包人是否进行投保均不免除其根据本合同所应承担的其他任何责任和义务。
**.*.* 本项内容修改为:不可抗力是指合同双方在合同签订时对其发生不能预见、不能避免、对其后果不能克服,且影响合同*方正常履行合同义务的客观事件。包括但不限于下列情况:
( * )战争、敌对行动(无论宣战与否)、入侵、外敌行为;
( * )叛乱、恐怖主义、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战;
( * )暴乱、骚动、混乱、非承包人员工以及非承包人和分包商的其他雇员所造成的罢工或停工;
( * )战争军火、爆炸材料、放射能产生的离子辐射污染,但可能因承包人使用此类军火、炸药、放射或辐射能引起的除外;
( * )自然灾难 , 例如地震、瘟疫、飓风、台风或火山爆发。
但是,合同*方的经济困难、或其雇员的罢工、或劳资纠纷,导致履行合同项下义务的延误或停止的,均不属于不可抗力事件。
**.*.* 承包人违约的情形
( * )本目内容修改为:承包人未提出合理原因拒绝执行变更的,拖欠员工工资造成不良影响的,未达安全文明施工样板标准的,工程款未专项使用、给工程造成影响的,以及承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
**.*.* 对承包人违约的处理
本项内容增加为:
( * )安全、质量和进度违约考核按专用合同条款附件* - 工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法的有关规定执行。
( * )承包人其他违约造成发包人损失时,承包人承担相应损失费用。
**.*.* 发包人违约的情形
( * )本目内容修改为:发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误使承包人无法正常施工的。
**.*.* 承包人有权暂停施工
本项内容修改为:发包人发生除第 **.*.* ( * )目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 ** 天内仍明确表示不履行合同义务的,承包人有权暂停施工,并要求发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误责任。
本款内容修改为:发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,向 江西省赣州市 仲裁委员会申请仲裁。
附件*:本标段合同施工范围及接口
附件*:发包人提供的设备和材料
附件*:工程设备和材料管理协议
附件*:工程里程碑节点计划
附件*:总价支付分解表
附件*:施工组织总体规划
附件*:工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法
附件*:监理人职责和权力
附件*:廉洁合同
本标段合同施工范围及接口
*、本工程的标段划分及各标段工作范围
风机及箱变基础工程
包括但不限于以下内容:
( * )风机安装平台。
( * )风机基础(基坑开挖、回填;基础钢筋混凝土的施工、密封、防腐的施工,钢筋制作安装,预埋管件,*次灌浆,余土外运,基底钎探,散水等)。
( * )基础环安装,支架及预埋件制作安装(包括基础环的找平)。
( * )风机基础沉降观测基准点。
( * )风机变压器基础(基坑开挖、回填;基础钢筋混凝土的施工、密封、防腐的施工,钢筋制作安装,预埋管件,*次灌浆,余土外运,基底钎探等)。
( * )支护、施工降水、排水等措施费用。
( * )本标段招标人采购的所有设备、材料的接卸、倒运、开箱验收、保管、保养、发放等工作。
( * )承包人在施工过程中超越发包人划定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均有承包人负责赔偿。
( * )承包人在开工前充分向当地有关部门了解施工区域内的地下设施分布,必要时采取保护措施,如未了解情况或在施工中造成地下设施损坏由承包人负责赔偿。
( ** )配合其他单位的施工。
风机及箱变安装工程
包括但不限于以下内容:
( * )风力发电机组安装(含卸车、保管、*次搬运、现场组装、安装)。
( * )塔筒安装(含卸车、保管、*次搬运、安装)。
( * )风机变压器安装(含卸车、保管、*次搬运、安装)。
( * )风机和变压器接地(含有资质单位测试接地电阻并出具报告,配合验收)。
( * )主机至风机变压器低压电缆敷设(含土石方开挖、回填、铺砂盖砖;电缆终端头制安、电缆防火封堵)。
( * )负责分系统调试、配合设备厂家及整套调试以及有关的技术服务 ( 含特殊实验 ) 。
( * )设备包装物保管、回收、装车移交。
( * )负责本标段范围内的所有设备、材料的*次搬运。
( * )承包人在施工过程中超越发包人划定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均有承包人负责赔偿。
( ** )配合其他单位的施工。
* 、场内施工、检修道路施工
包括但不限于以下内容:
( * )场内施工、检修道路施工(含护坡、排水等)。
( * )临时工程:施工电源、施工水源等。
( * )土石方工程(项目单位根据现场实际情况确定需独立发包的土石方工程)。
( * )承包人在施工过程中超越发包人划定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均有承包人负责赔偿。
( * )承包人在开工前充分向当地有关部门了解施工区域内的地下设施分布,必要时采取保护措施,如未了解情况或在施工中造成地下设施损坏由承包人负责赔偿。
( * )配合其他单位的施工。
标段接口划分说明
*. 风机基础工程 ( 本标段 )
( * )风机安装平台含在本标段内。
( * )基础环安装含在本标段内。
( * )接地工程含在本标段内。
( * )本标段与道路施工、土石方及临时工程标段以风机安装平台为界,衔接部分由本标段负责。
*. 风机安装工程(本标段)
( * )设备与主接地网的连接属于本标段。
( * )本标段的电缆敷设是指主机至风机变压器低压侧。
*. 道路施工、土石方及临时工程(Ⅰ标段)
( * )本标段与进场道路工程标段以进场道路终点为界。
( * )本标段与风机基础工程标段以风机安装平台为界,衔接部分由风机基础工程标段负责。
发包人提供的设备和材料
序号 | 名称 | |
* | 设备 | 风力发电机组及其附件 |
基础环、塔筒及其附件 | ||
风机变压器 | ||
| ||
* | 材料 | 电力电缆 |
光缆及附件 | ||
|
工程设备和材料管理协议
发包人:
承包人:
*. 发包人供货设备、材料的管理
*.* 发包人管理的范围
*.*.* 负责设备、备品备件及甲供材料的监造、催交、组织开箱验收及索赔等工作;
*.*.* 负责协调承包人与监造单位、供货单位的关系;
*.*.* 负责索赔工作
*.*.* 负责组织开箱验收;
*.*.* 负责开箱资料的归档;
*.* 承包人的管理范围及职责
*.*.* 负责设备、甲供材料(成品、半成品)到达现场后的卸车、开箱验收、仓储管理、倒运等工作;
*.*.* 负责落实工作所用的机械设备、工器具、人力等资源。确保管理工作的正常进行 .
*.*.* 负责编制大件施工组织设计方案(包括大件的卸车,厂内倒运,机械、人员的配备等)。
*.*.* 负责备品备件、专用工具、测试仪器的卸车、开箱验收、临时仓储管理、倒运等工作。
*.*.* 负责用于永久性工程的材料的进货检验。
*.* 开箱检验的管理
*.*.* 发包人负责组织开箱验收。发包人、承包人、监理人、供货商共同组成“开箱验收小组”,负责设备开箱检验,组长由发包人担任,承包人负责按照“开箱验收小组”的要求实施开箱验收的具体工作。
*.*.*“ 开箱验收小组”按装箱清单核对到货设备(材料)的名称、型号、规格、数量,进行质量检查。填写开箱检查单和缺损单,落实“开箱验收小组”成员签字认证。
*.*.* 开箱检验的短缺件,由发包人负责向供货商索赔,承包人应积极配合。
*.*.* 设备包装箱内的装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术说明及图纸等*切技术资料,均由发包人资料室统*保管。承包人负责将开箱资料完整交发包人资料室。
*.* 备品备件、专用工器具的管理
所有的备品备件、专用工具、测试仪器开箱后由承包人负责保管。根据发包人的要求,所有的备品备件、专用工具、测试仪器统*移交给发包人,承包人需要使用时,按照发包人的管理规定领用。
*.* 货物的交接及其它管理
*.*.* 设备运至指定地点或施工现场后,发包人按开箱计划组织开箱验收。开箱验收会签单作为转交承包人的依据。设备开箱检验后,办理入、出库手续,交承包人保管和保养。保管和保养严格执行相关标准。
*.*.* 在施工过程中丢失损坏的设备、甲供材料、备品备件、专用工具、测试仪器等,由承包人承担责任和费用。
*.*.* 所有供应的设备、甲供材料、备品备件、专用工具、测试仪器等,均不得运出本现场,更不得以任何形式挪为他用或转移。
*.*.* 承包人物资管理应采用计算机管理,要提供满足发包人信息系统要求的数据接口。工程项目和主要设备材料按发包人编码规则统*编码。
*.*.* 承包人在单位工程竣工后应提交用于本工程完整材料的实耗明细表、汇总资料及电子版交发包人。
*. 承包人供货设备、材料的管理
*.* 承包人负责承包人自己供货范围内的材料采购、运输、接货、卸车、搬运、保管、结算等全部工作。
*.* 承包人在物资的订货、运输、验收、保管、保养、发放等环节上,要建立完整的质保体系及运转程序,并报监理批准。
*.* 承包人采购的材料与设计标准不符时,承包人应按发包人或监理单位要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品。
*.* 承包人应按照设计和有关标准要求采购,对采购物资的质量负责,按照规定提供产品合格证明、材质等。发包人有权参加承包人的采购过程。
*.* 承包人需要使用代用材料时,应经监理人和发包人认可后才能使用。
*. 工程剩余物资的回收管理
*.* 发包人供应设备、材料用量按最终施工图进行结算。由于设计变更等原因造成工程竣工后的剩余部分,承包人应全部无偿退还发包人。
*.* 设备的包装箱、拖架、垫木等包装物均由发包人回收,承包人应积极配合,附有押金的包装箱、电缆盘等,承包人因需领走后应及时退回。由于超期、损坏所造成的经济损失,承包人负责赔偿。
*. 其它
*.* 承包人在提出工程结算款 * 日前与监理人核对发包人供应设备和材料总量,以及设备材料的领用量和库存量,并作出书面报告,作为进度款结算依据之*。
*.* 承包人在本标工程竣工后向发包人提交*份用于本工程(甲、乙采购部分分报)完整材料的实耗明细表及相应的电子版文件。
*.* 如果承包人领用的甲供材料量超出施工图预算分析量,其超出部分的材料用量将按照发包人的实际采购价格加管理费和税金,扣减承包人结算款。
发包人:(盖单位章) 承包人:(盖单位章)
法定代表人: 法定代表人:
(或委托代理人) (或委托代理人)
联系人: 联系人:
工程里程碑节点计划
序号 | 工程里程碑节点计划 | 时间 | 备注 |
| 综合楼基础开挖 | ****.**.** | |
| 综合楼基础浇筑第*罐混凝土 | ****.*.** | |
| 风机基础开挖 | ****.**.** | |
| 风机基础浇筑第*罐混凝土 | ****.**.** | |
| 风机基础浇筑完成 | ****.**.** | |
| 风机吊装开始 | ****.**.** | |
| 全部风机吊装完成 | ****.**.* | |
| 变电所带电 | ****.**.** | |
| 风机调试开始 | ****.**.** | |
| 首批机组并网发电 | ****.**.** | |
| 全部机组并网发电 | ****.*.** | |
工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法
* .目的
为加强 寻乌乱罗嶂风电场 工程施工建设管理,提高工程的安全、质量、进度管理水平,确保工程的安全、质量、进度、投资、合同管理受控、在控,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《中国大唐集团公司工程管理标准》中有关工程安全、健康与环境管理、安全文明施工样板工地检查考评管理、质量管理、进度管理等有关规定,经发包人与承包人共同协商,本着平等自愿的原则,制定本办法。
* . 范围: 本办法适用于 寻乌乱罗嶂风电场工程 。
* .说 明
*.* 本办法提出的要求 , 并未对所有细节做出规定 , 也并未充分引述有关标准和规范的条文 , 承包人应保证所提供的产品符合国标、行业标准、中国大唐集团公司相关标准及本协议约定的精品工程的要求。如有最新版本,按最新版本执行。
*.* 承包人在开工前应向发包人交纳合同价款的 *% 作为安全保证金,合同价款的 *% 作为质量考核金,合同价款的 *% 作为进度保证金。
* . 安全管理
*.* 安全目标
人身死亡事故为*;重伤事故为*;群伤事故为*;重大机械设备事故为*;火灾事故为*;交通事故为*;垮塌事故为*;职业卫生伤害事故为*;不发生轻伤及以上人身事故;实现安全施工“事故*目标”;创建集团公司安全文明施工样板工地。
*.* 安全职责
*.*.* 监理人职责
*.*.*.* 建立以安全责任制为核心的安全监理制度及运行机制,如因监理工作失误或安全监督管理不到位发生事故,监理人应负主要安全管理责任,并接受发包人的经济处罚。
*.*.*.* 在“监理大纲”、“监理规划”中,明确安全监理目标、措施、计划和工作程序,并在发包人批准后编制“监理细则”。
*.*.*.* 审查承包人的安全资质、安全与健康管理工作程序文件、施工组织设计、重大施工项目、重要工序、危险性作业和特殊作业技术方案及现场总平面布置所涉及的安全文明施工和环境保护措施。
*.*.*.* 监督检查承包人现场安全文明施工状况,发现问题及时督促整改。
*.*.*.* 审查施工承包人大、中型起重机械安全准用证、安装(拆除)资质证、操作许可证,监督检查施工机械安装、拆除、使用和维修过程中的安全技术状况,发现问题及时督促整改。
*.*.*.* 审查设计人的设计体系履行安全职责的状况,发现问题及时督促解决。
*.*.*.* 审查承包人编制的安全、职业健康与环境管理工作程序;审批单位工程开工报告。
*.*.*.* 审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施,并监督实施。
*.*.*.* 协调解决各施工承包人交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题,对重大问题,应跟踪控制。
*.*.*.** 严格控制土建交付安装、安装交付调试以及整套启动、移交生产所具备的安全文明施工条件。
*.*.*.** 协助发包人组织安全大检查,安全文明施工检查,并督促落实整改措施。
*.*.*.** 参加人身重伤以上事故和重大机械设备、火灾事故以及重大厂区内交通事故的调查处理工作。
*.*.* 发包人职责
*.*.*.* 负责组建工程项目安全委员会,设置安监部门和专职的安全工程师,按时组织召开会议,协调解决项目建设中的重大安全技术问题 。
*.*.*.* 制定建设项目的安全文明施工管理制度,明确工程项目安全管理的方针、目标、标准,建立、健全工程项目安全保证体系和安全监督体系;制定年度安全目标和安全工作计划,并组织实施;按照有关规定,落实建设工程项目安全工作“*同时”。
*.*.*.* 在组织招标时,负责落实国家、行业有关安全、职业健康与环境管理的规定,确保与具备相应资质的承包人签订合同。
*.*.*.* 负责向设计、施工承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、广播电视、邮电通讯等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物、构筑物地下工程资料,并保证资料的真实、准确和完整;提供符合工程建设安全工作规程要求的安全文明施工基础条件。
*.*.*.* 参加工程建设人身死亡事故和其他重大事故的调查处理工作。
*.*.*.* 对承包人在安全、职业健康与环境管理工作上不称职的项目经理或安监机构负责人提出撤换要求。
*.*.*.* 在监理审核的基础上,对承包人的安全资质、施工安全措施审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施,进行审查,确认符合各项安全要求,并监督实施。
*.*.*.* 开工前对承包人负责人和工程技术人员进行*般常识性的安全技术交底,说明施工场地周围的不安全因素,并应有完整的记录和资料。
*.*.*.* 在有危险性的区域内作业,有可能造成人员易摔伤、电气伤害等及可能引起意外伤害事故时,按《电业安全工作规程》的要求,承包人应设置监护人,发包人随时抽查、监督承包人执行情况。
*.*.*.** 发包人配合监理人对各施工单位交叉作业统*协调、管理;对承包人安全管理进行监督检查考核,对施工场地的安全文明施工,安全防护用具的正确使用情况,施工反“*违”情况等随时检查,发现问题及时通知承包人整改,必要时进行处罚。
*.*.*.** 承包人单位施工人员在违反有关安全规章制度的规定时,发包人有权纠正或立即停止其工作,发包人安全监督部门会同监理可按《安全文明施工奖惩办法》进行处罚。
*.*.*.** 发包人在安全监督管理方面出现过错,如违章指挥、强令承包人冒险作业等,发包人将按规定对责任人进行考核。
*.*.* 承包人职责
*.*.*.* 承包人必须具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书和安全生产许可证书(承包人的资质审查由组建的资格预审委员会审查确认),设立安全生产管理机构,依法配备足够数量的专职安全生产管理人员。全面贯彻发包人发布的工程建设安全方针、目标、标准和有关规定,在确保安全的前提下组织现场的管理和施工,建立、健全安全保证体系和安全监督体系。
*.*.*.* 承包人服从监理负责制的施工安全监督管理。
*.*.*.* 承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。负责建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
*.*.*.* 承包人的项目经理对建设工程项目的安全施工负全面责任,是施工现场的安全第*责任人,全面贯彻发包人发布的工程建设安全方针、目标、标准和有关规定,在确保安全的前提下组织现场的管理和施工,做到“*不伤害”(不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害);负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用。根据工程的特点组织制定安全施工方案措施,对于大型施工项目应制定专项施工方案及安全措施,随时消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。
*.*.*.* 根据中国大唐集团公司的相关规定,承包人施工现场的安全管理工作主要由承包人自己负责。必须成立现场施工安全委员会,领导和协调现场安全文明施工的整体工作;配备专职安全生产管理人员现场监督管理,负责对安全生产现场监督检查。按规定参加由监理人和发包人组织的各种安全活动和召开的安全会议。发现安全事故隐患,及时解决并向项目负责人和安全管理委员会报告;对违章指挥、违章作业,违反劳动纪律的行为,应当立即制止。
*.*.*.* 承包人不得使用童工;非特殊技术性的工作,工作人员年龄不得超过 ** 岁;所有工作人员不得有电力生产的职业禁忌症,承包人向发包人提供所有工作人员县级及以上医院的健康证明及身份证复印件。
*.*.*.* 承包人在承包工程时,必须执行有关规程和施工现场的*切安全措施,认真执行关于现场文明和保证人身安全的有关规定,设置各种安全标志及安全措施,如施工点设置防护围栏等。
*.*.*.* 向发包人提供现场“总平面规划图”和总平面的管理措施,说明危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施;
*.*.*.* 承包人在开工前必须自上而下进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施交底(以签字为准)。
*.*.*.** 承包人在开工前应对施工人员进行安全生产教育培训,经《安规》等法规考试合格后方可工作,并将考试成绩报发包人安监部门、监理人处存档。安全员、特种作业人员及主要技术工程人员持有政府主管部门签发的合格证上岗,持证上岗率达到 ***% 。
*.*.*.** 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。遵守安全生产法、建设工程安全生产管理条例、消防法、治安等法规。
*.*.*.** 承包人在开工前应对工器具及安全防护设施进行*次检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。机动车辆、施工机械档案齐全,定期检验;特种设备应取得地方政府质量技术监督部门的许可使用证件方可使用。对于大型的的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,承包人应会同发包人和监理人共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。
*.*.*.** 施工期间,承包人不得对安全防护设施、安全标志和警告牌擅自拆除、移动。如因施工需要拆除移动的,必须经监理人和发包人同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
*.*.*.** 承包人各种设备、物资自行看守保管,发生被盗、遗失,自然灾害等损失*律由承包人自行负责。
*.*.*.** 承包人必须接受行业、监理人、发包人的依法监督检查、管理和指导,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。发生人身事故或危及生产的不安全情况,必须立即报告发包人的安全监督人员。承包人的负责人对监理人、发包人安全监督部门提出的意见必须及时整改。
*.*.**.** 承包人必须建立健全防汛、机械伤害、人身触电、防止塌方伤人、高空坠落等事故应急预案,并具有可操作性、实用性;还应依法建立应急救援组织。
*.*.**.** 承包人必须加强施工管理,禁止闲杂人员进入其施工范围内,组织好本单位的交叉作业安全管理工作,由于承包人的设备、设施有缺陷或管理不善,在承包人施工工地范围内造成人身伤害事故,不论受伤害者是否是承包人的职工,承包人都将承担*切经济责任及法律责任和安全责任 , 并接受发包人的相应考核。
*.*.**.** 承包人必须按照中国大唐集团公司安全文明施工考核标准的有关要求,做好现场安全文明的策划和布置工作,在施工现场推广应用,保持现场整洁有序、物料码放整齐。
*.*.**.** 本合同价款中单独计列安全文明施工措施费,承包人应按照规定使用安全文明施工措施费,不得挪作他用。承包人安全文明施工措施落实不到位,监理人应及时责成其整改,如整改后仍不到位时,监理人或发包人有权采取补救措施,相应发生的费用从安全文明施工措施费中支出。
*.*.**.** 承包人必须全方位地、全过程地负责其施工安全,落实安全生产责任制,保证工地和工程施工秩序良好,以避免发生人身伤害、设备损坏及火灾事故。如因承包人安全生产责任制落实不到位,管理制度、规程不全,施工管理不善,施工人员违章作业,安全措施不力,施工机械缺陷等原因造成事故,必须按“*不放过”的原则调查处理,并按规定统计上报,承包人除承担*切经济责任、法律责任和安全责任外,还应接受发包人相应考核 ( 从安全保证金中扣除 ) 。
*.*.**.** 按照发包人要求,对不合格的管理人员及时予以撤换;对施工中连续发生人身死亡事故的分分包人,承包人必须予以辞退,并应在承发包合同中明确规定。
*.*.**.** 承包人有权拒绝执行发包人、监理人违反法律、法规、行业标准及发包人规章制度的违章指挥指令,并向安委会汇报情况;如果错误的执行了“违章指挥指令”造成事故,承包人将承担直接责任和主要责任。
*.* 考核奖励
*.*.* 对承包人在施工中习惯性违章、严重违章的人员和单位,监理人或发包人有权处以 ** 元至 **** 元的罚款
*.*.* 在集团公司组织的安全文明施工样板工地检查中,安全文明施工样板工地考评评分表中对应承包人的检查项目得分率达不到 **% 时,发包人有权处以 ***-**** 元 / 项的罚款。
*.*.* 发生*般人身死亡事故,每死亡*人扣 ** 万元。
*.*.* 发生重大及以上人身死亡事故,扣安全保证金的 *** %,并对其项目负责人及管理人员按进行考核。
*.*.* 发生人身重伤事故,每重伤*人次扣 ** 万元。
*.*.* 发生重大设备事故,每台次扣 ** 万元。
*.*.* 发生较大设备事故,每台次扣 * 万元。
*.*.* 发生重大火灾事故,每次扣 * 万元。
*.*.* 发生较大火灾事故,每次扣 * 万元。
*.*.** 发生承包人负主要责任的重大交通事故,每次扣 * 万元。
*.*.** 发生承包人负主要责任的较大交通事故,每次扣 * 万元。
*.*.** 发生*般事故,每次扣 * ~ * 万元。
*.*.** 本标段所有工程完成并经验收合格后,将安全保证金剩余部分返还给承包人。
*.*.** 本标段所有工程竣工后实现安全目标,没有发生事故及施工不文明行为,发包人可根据实际情况考虑对承包人进行适当的奖励。
* . 质量管理
*.* 质量目标
*.*.* 总体目标
按期通过达标产初验和复验;达到精品工程的质量指标基准值。
*.*.* 具体目标
*.*.*.* 确保达标投产*次通过。
*.*.*.* 实现工程施工质量评价得分 &**;** 分。
*.*.*.* 实现以下目标:
( * )无工程质量事故;
( * )*缺陷移交生产;
( * )投产后无基建痕迹和遗留尾工。
*.* 质量职责
*.*.* 监理人职责
*.*.*.* 组织发包人及其他有关各方对工程质量进行验收,对承包人在承包人“投标文件”中所作承诺进行全面落实。
*.*.*.* 组织发包人及其他有关各方对承包人编制的施工组织设计(施工方案、作业指导书等)的合理性进行审核。
*.*.* 发包人职责
*.*.*.* 参加监理人组织的工程质量验收,对承包人在承包人“投标文件”中所作承诺进行全面落实。
*.*.*.* 参加监理人组织的由承包人编制的施工组织设计(施工方案、作业指导书等)审核。
*.*.* 承包人职责
*.*.*.* 承包人严格遵守国家、行业及中国大唐集团公司的规程、规范和标准,按照设计人设计的施工图纸、技术说明书和其他有关文件进行施工。
*.*.*.* 承包人严格按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对由自己采购的材料、设备进行检验,按规定 *** %报验,并对提供的检验、试验报告的真实性负责。
*.*.*.* 承包人严格执行质量验收程序,对隐蔽工程必须经监理人和发包人验收。
*.*.*.* 承包人对所承担的工程,不论是否经过发包人质量验收,对所发生的施工管理事故均应负全责,不能以处理质量事故为理由,提出增减费用或推迟总进度的要求,在任何情况下,都不能使最终工程质量和工期受到影响,造成隐患。否则,发包人有权要求承包人返修,并保证工期,所发生的费用由承包人负责。
*.*.*.* 承包人必须认真编制施工组织设计(施工方案、作业指导书)。该文件务必于工程开工前 ** 天报请监理人和发包人,由监理人和发包人组织有关各方,对其合理性进行审查,经审查批准后方可实施。当遇特殊情况如雨季、风沙天气施工、采用新工艺施工必须另编作业指导书。承包人至少应提供以下工程的施工组织设计(施工方案、作业指导书) :
( * )施工组织总设计;
( * )施工专业组织设计;
*.*.*.* 承包人在施工过程中不得违反施工规范和施工工艺。
*.*.*.* 承包人必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工 , 不得擅自修改设计 , 不得偷工减料 , 承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的 , 应当及时提出意见和建议,并经监理和发包人正是批复后实施。
*.* 考核奖励
*.*.* 承包人对自己采购的材料、设备未进行检验和 *** %报验,每发现*起罚款 **** 元;未经检验或检验不合格材料在工程上使用者,每发现*起罚款 ***** 元,并承担返工损失。对影响节点工期者,在此基础上另行考核。
*.*.* 承包人提供的检验、试验报告有造假行为,每发现*起,罚款 **** ~ ***** 元,如对安全生产有影响或留下隐患,则按质量事故处理。
*.*.* 发包人或监理人每发现*起质量缺陷,罚款 *** ~ **** 元。
*.*.* 承包人对隐蔽工程没有经过监理和发包人验收签字而私自隐蔽者,除无条件返工外每起罚款 **** ~ ***** 元,并承担由此带来的*切后果。
*.*.* 在质量验收中*次合格率未达 *** %,每起罚款 **** ~ **** 元。对*级以下验收项目的抽检中,如果抽检复核不合格而承包人已通过自检(合格或优良),每发生*起罚款 *** ~ **** 元。
*.*.* 单位(分部、单项)工程施工结束 , 申请进行*级检查时 , 若承包人资料填写不规范.不符合标准要求,罚款 *** ~ *** 元 / 次。
*.*.* 每月进行工程质量统计报表填报时,若项目已评定完质量等级,而资料尚未有或还未完善的,罚款 *** ~ **** 元 / 次。
*.*.* 施工中发生重大及以上质量事故,每发生*起,责任单位除承担相应的责任外,视损失的大小给以该单位*次性罚款 ***** 元~ ***** 元,损失超过 ** 万元的,加倍罚款。
*.*.* 施工中发生*般性事故,每发生*起,责任单位除承担相应的责任外,视损失的大小给以该单位*次性罚款 **** 元~ **** 元。
*.*.** 承包人没有编制施工组织设计(施工方案、作业指导书)或施工组织设计还未经监理人组织审核批准即进行施工的,每发生*起罚款 **** ~ **** 元。
*.*.** 承包人在施工过程中违反施工规范和施工工艺,每发生*起罚款 **** 元~ **** 元。
*.*.** 承包人擅自修改工程设计图纸和施工技术标准、偷工减料 , 或发现设计文件和图纸有差错的而不及时向监理人提出意见和建议,每发现*起罚款 **** ~ **** 元。
*.*.** 监理人组织按照附表(项目质量考核标准)中所列各项进行质量检查,各考核项如得分率低于 **% ,发包人(监理人)按照 **** 元 / 分对承包人进行质量罚款;得分率 **—**% ,免考核。
*.*.** 监理人组织按照附表(项目质量考核标准)中所列各项进行质量检查,各考核项得分率高于 **% ,发包人(监理人)按照 **** 元 / 对承包人进行质量得分奖励。
*.*.** 本标段所有工程完成并经验收合格后,将质量考核金的剩余部分返还给承包人。
* . 进度管理
*.* 进度目标
实现批准的里程碑计划(*级网络施工进度计划)
*.* 进度职责
*.*.* 监理人职责
*.*.*.* 组织审批承包人编制的主要单位工程施工综合进度计划(*级进度)。
*.*.*.* 监督承包人采取有效措施保证工程施工综合进度计划按期进行。
*.*.* 发包人职责
*.*.*.* 确定工程项目里程碑进度计划、工程项目总体工程施工综合进度计划(*级进度)并每月组织盘点*次。
*.*.*.* 对承包人编制的工程施工综合进度计划(*级进度)进行审批、落实。
*.*.* 承包人职责
*.*.*.* 依据发包人要求的总体工程施工综合进度计划,结合项目实际编制主要单位工程施工综合进度计划(*级进度),并报监理人审核。
*.*.*.* 承包人应采取有效措施保证计划的落实,每星期盘点,分析,计划偏离时及时纠正,保证按期实现。
*.* 进度考核
*.*.* 承包人按期保质完成上述节点工程,并经发包人与监理监理人确认,发包人按合同约定足额支付工程进度款。如果承包人方未能按时完成节点进度;每个节点延误考核 ** 万元 / 天。
*.*.* 如由于承包人的原因,在合同截止工期前未能使工程按期竣工,承包人应按每延误 * 天,赔偿发包人合同价款 *% 的违约金,工期延误费总额不超过合同价款的 ** %。
*.*.* 本标段所有工程完成并经验收合格后,将进度保证金的剩余部分返还给承包人。
* . 附则
*.* 本办法中各项考核扣款自决定之日起*天内交 财务管理部,逾期不交,将加罚 * % / 每天的滞纳金。为了加强承包人的安全管理工作,考核只对单位,不对个人。对于情节严重的,发包人有权停止该项工程合同的执行。
*.* 本办法中未尽事宜经双方协商*致后,可作为本办法的补充条款附后。
*.* 本办法自双方签字之日起生效,至该标段工程施工全部完工并移交发包人,承包人施工人员全部撤离本标段施工工地时终止。
*.* 本协议解释权归发包人。
发包人(章): 承包人(章):
签名: 签名:
月 日 年 月 日
廉洁合同
项目名称: 江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场工程
招标(合同)编号 :
发包人:
承包人:
招标代理机构:
为规范 合同执行,防止违法违纪事件的发生,经发包人、承包人和招标代理机构协商同意,*方将严格执行以下条款。
*、发包人的权利和义务
(*)发包人的工作人员有责任向承包人和招标代理机构介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。发包人的纪检监察人员有权对*方在合同执行过程中的廉洁情况进行监督。
(*)发包人的工作人员不得向承包人泄露招、投标中的商业秘密。
(*)发包人的工作人员在合同执行过程中,不得以任何形式向承包人索取贿赂、收受回扣及好处费等;不得接受承包人馈赠的有价证券和贵重物品;不得让承包人报销任何费用;不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得向承包人介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动;不得要求承包人为其装修房子;不得要求承包人为亲属安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机收受承包人的钱(含有价证券)、物。
(*)对承包人主动给予的钱(含有价证券)、物,发包人的工作人员要坚决谢绝,无法拒绝的要在两周内上交发包人的纪检监察部门或上级纪检监察部门。
(*)发包人的工作人员在执行合同过程中,必须遵守廉洁自律的其他有关规定。
*、承包人的权利和义务
(*)承包人的纪检监察人员有权对*方在合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督,并积极配合发包人纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。
(*)承包人有权了解发包人、招标代理机构在廉洁从业方面的各项制度和规定,并主动配合发包人、招标代理机构遵守执行。
(*)承包人的工作人员不得以任何方式向发包人、招标代理机构的工作人员了解招投标中的商业秘密。
(*)承包人的工作人员在合同执行过程中,不得向发包人、招标代理机构的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等;不得向发包人、招标代理机构的工作人员馈赠有价证券和贵重物品;不得给发包人、招标代理机构的工作人员报销任何费用;不得为发包人、招标代理机构的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等;不得邀请发包人、招标代理机构的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得接受发包人、招标代理机构的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动;不得为发包人、招标代理机构的工作人员装修房子;不得为发包人、招标代理机构的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机向发包人、招标代理机构的工作人员赠送钱(含有价证券)、物。
(*)承包人发现发包人、招标代理机构的工作人员有不廉洁的行为,必须在 ** 小时内署名报告发包人、招标代理机构的纪检监察人员或有关领导。
*、招标代理机构的权利和义务
(*)招标代理机构的工作人员有责任向发包人、承包人介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。招标代理机构的纪检监察人员有权对*方在合同执行过程中的廉洁情况进行监督。
(*)招标代理机构的工作人员不得向承包人泄露招、投标中的商业秘密。
(*)招标代理机构的工作人员在合同执行过程中,不得以任何形式向承包人索取贿赂、收受回扣及好处费等;不得接受承包人馈赠的有价证券和贵重物品;不得让承包人报销任何费用;不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得向承包人介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动;不得要求承包人为其装修房子;不得要求承包人为亲属安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机收受承包人的钱(含有价证券)、物。
(*)对承包人主动给予的钱(含有价证券)、物,招标代理机构的工作人员要坚决谢绝,无法拒绝的要在两周内上交招标代理机构的纪检监察部门或上级纪检监察部门。
(*)招标代理机构的工作人员在执行合同过程中,必须遵守廉洁自律的其他有关规定。
*、违约责任
(*)发包人的工作人员违反廉洁责任,经调查属实的,发包人将依据党、政纪对当事人进行严肃处理,对涉嫌犯罪人员移送司法机关。
(*)承包人工作人员违反廉洁责任,经调查属实,发包人及其代理机构有权退回其投标;对中标的承包人,发包人及其代理机构有权撤销中标决定,或*次性扣罚与其签订合同总价款的 *.*—**% 直至终止合同执行,由此造成的经济损失由承包人承担。在今后项目中,中国大唐集团公司系统各企业不再考虑与承包人的合作。
(*)招标代理机构的工作人员违反廉洁责任,经调查属实的,招标代理机构将依据党、政纪对当事人进行严肃处理,对涉嫌犯罪人员移送司法机关。
*、合同的生效
(*)本合同在*方签字盖章后即生效。
(*)本合同*式*份,*方各执*份。
(*)本合同在主合同授予、履行的全过程有效,并作为主合同的附件。
发包人:
法定代表人(或授权代表)签字: ______________
盖 章: __________________________________
签字日期: __________________________________
承包人:
法定代表人(或授权代表)签字: _______________
盖 章: ___________________________________
签字日期: ___________________________________
招标代理机构(招标代理机构):
法定代表人(或授权代表)签字: _____________ ____
盖 章: _____________________________________
签字日期: _____________________________________
合 同 协 议 书
本合同协议由 ( 以下简称“发包人” ) 与 (以下简称“承包人” ) 于 年 月 日在 商定并签署。
鉴于发包人拟建造大唐 江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场 工程 * 标段;并于 年 月 日发出中标通知书,接受了承包人对工程施工的投标。为此,双方共同达成如下协议。
* .本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
* .下列文件应作为合同的组成部分:
( * )合同协议书;
( * )中标通知书;
( * )投标函及投标函附录;
( * )专用合同条款;
( * )通用合同条款;
( * )技术标准和要求;
( * )图纸;
( * )已标价工程量清单;
( * )其他合同文件。
合同组成文件应互为补充和解释,如有不清楚或互相矛盾之处,以所列顺序在前的为准,同*顺序的则以时间在后的为准。某*合同组成文件本身存在含糊不清或不相*致的情形时,双方应以实现合同目的的角度协商解决,且不应对工程实施造成不利影响。经协商后双方无法达成*致意见的,可按合同条款的规定提请争议解决。
* .签约合同价:人民币(大写) (¥ )。
* .合同形式: 总价子目采用固定总价承包,单价子目采用固定单价承包 。
* .计划开工日期: 年 月 日;
计划竣工日期: 年 月 日;工期: 日历天。
* .承包人项目经理: 。
* .工程质量符合 标准。
* .承包人承诺,保证按合同规定进度、安全、质量和价款等相应约定进行工程施工并履行其他合同义务。
* .发包人承诺,保证按合同规定的方式、时间向承包人支付合同价款并履行合同约定的其他义务。
** .发包人和承包人双方同意,本合同(包括合同文件)表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约。并同意本合同汇集、结合和取代了所有以往的协商、谅解与协议,双方还同意除了在本合同中有特别规定或用除书面阐明并与该合同履行了相同手续者外,该合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。
** .本协议在以下条件全部满足时生效:
( * )双方代表签字并加盖公章;
( * )发包人收到承包人提交的履约保函。
** .本协议书正本 * 份,双方各执 * 份;副本 份,发包人执 份,承包人执 份。
** .合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人: (盖单位章) 承包人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)
地址: 地址:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
传真: 传真:
邮政编码: 邮政编码:
年 月 日 年 月 日
履约保函
(保函格式可以采用银行提供的担保格式,条件是必须能够保证招标人的合法利益)
致 : ( 项目法人名称 ) ,
( 法定地址 )
鉴于 ( 承包商名称,法定地址,以下简称承包商 ) ,拟和你方于 ( 签约日期 ) 签订编号为 合同 ( 合同名称 ) ,承担实施 ( 工程名称 ) 。
鉴于你方在上述合同中要求承包商向你方提交下述金额的银行出具的保函,作为承包商履行本合同的保证金。
本银行 ( 担保人名称,法定地址 ) ,同意为承包商出具此项保函。
本银行在此作为担保人,代表承包商向你方承担支付人民币 ( 大写 ) 元的责任。当承包商在履行合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因违约而使你方造成经济损失,你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包商要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。
本银行进*步同意你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至保修责任证书签发后 ** 天内*直有效。
银行名称:(盖章)
银行法定代表人: ( 签字、盖章 )
地 址:
邮政编码:
日 期: 年 月 日
本工程量清单是招标文件的组成部分,应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等*起阅读和理解。
本工程量清单由工程量清单说明、分部分项工程量清单、其他项目清单和招标人采购材料表等组成。
工程量清单表中分部分项工程的项目划分、项目名称、工程量计算规则、计量单位、工作内容和工程量,根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸,主要参照《*上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》( **** 年版)及《*上风电场工程概算定额》( **** 年版)进行编制,其中综合控制楼等房屋建筑工程参照《电力建设工程概算定额(第*册建筑工程)》( **** 年版),工程量清单另有说明的除外。
对于概算定额中未包括的清单项目,招标人根据有关规定进行了补充,补充原则为其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算,计量采用中华人民共和国法定计量单位。
本工程量清单仅是投标报价的共同基础,不作为最终结算的工程量,用于结算的工程量计算规则除本章 *.* 款特殊说明的以外,其余工程均执行《*上风电场工程概算定额》( **** 年版)。
结算工程量是承包人实际完成的施工图工程量,因承包人原因超出施工图纸或发生返工的工程量,均不予计量或计算。
*.*.* 钢材(型钢、钢筋、钢板)
钢筋的计量应按施工图纸所示的净值计量,连接用量、施工措施用量、损耗量均含在综合单价中,不再单独计量。
钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量,不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加用量。
钢材的采购、运输、验收和保管以及进厂材质检验和验点入库,制作加工、绑焊、安装、连接和预埋等工作均包括在综合单价中。
*.*.* 土石方
*.*.*.* 开挖计量
( * )土石方按图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算天然密实挖方体积,不计算工作面、放坡及坡道的工作量,土方开挖开始前,承包人应按监理人的指示测量开挖区的地形和计算剖面,报监理人复核,单价中包括土石方的开挖、临时支护、工作面、放坡、坡道、场地清理及平整、运输、堆存、质量检查、验收等全部人工、材料和使用设备等*切费用。
( * )土方开挖的超挖部分的工程量以及清理山坡的费用,应包括在土石方开挖工程项目的每立方米单价中,不单独进行计量和支付。
( * )植被、表土及基础清理的费用应包括在相应的开挖费用中,不单独列项支付。
( * )除施工图纸中已标明或监理人指定作为永久性工程排水设施外,*切为土石方开挖所需的临时性排水设施(包括排水设备的采购、安装、运行和维修、拆除等)均应包括在综合单价中,不单独列项支付。
*.*.*.* 土石方回填计量
场地回填:回填面积乘平均回填厚度。
基础回填:按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积(包含基础垫层及其他构筑物)。
*.*.* 混凝土计量
( * )混凝土以立方米为单位计量,按设计施工图纸尺寸计算净量。
( * )混凝土浇筑所用的材料(包括水泥、骨料、外加剂等)的采购、运输、保管、贮存,材料的各项损耗,以及混凝土配合比试验和混凝土的生产、浇筑、温控、混凝土损耗、养护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等*切费用均包括在混凝土每立方米单价中。
( * )混凝土浇筑使用的模板材料及其制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等*切费用均应分摊在每立方米混凝土单价中,不单独计量和支付。
分部分项工程量清单
标段名称:江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场工程风机、箱变建筑和安装及检修道路(Ⅰ标段)施工
分部分项工程量清单 : 施工辅助工程见附表 *.*.*, 安装工程见 *.*.*, 建筑工程见 *.*.* 。
分部 分项工程量清单
其他项目清单
标段名称:江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场工程风机、箱变建筑和安装及检修道路(Ⅰ标段)施工
序号 | 项目名称 | 金额 | 附加说明 |
* | 招标人开列项目 |
|
|
* | 专业工程暂估价 |
| 明细详见 *.*.* |
* | 暂列金额 |
| 投标人按 *** 万元报价,计投标总价 |
* | 计日工人工费 |
| 明细详见 *.*.* |
* | 设备及材料卸车及保管费 |
| 包含由于甲方原因造成的设备或材料未能在指定位置交货产生的的*次转运费 |
* | 施工场地租用费 | | |
* | 余物清理费 | | 临时租地区域 |
| | | |
* | 单独列项但不计入总价的项目 |
|
|
* | 安全文明施工措施费 |
| 已含在分部分项工程综合单价中,仅单独列项,专项管理,不再重复计入总价,并提供计费基数及费率。 |
* | 材料暂估单价 |
| 明细详见 *.*.* ,已含在分部分项工程综合单价中,不再重复计入总价 |
*.*.* 材料暂估单价表
工程名称: |
|
|
|
| |
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*.*.* 专业工程暂估价表
工程名称: |
|
|
| |
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
*.*.* 暂列金额明细表
工程名称: |
|
| | |
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
*.*.* 计日工表
计日工表 | ||||
标段名称: | 金额单位:元 | |||
序 号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
* | 人工 |
|
|
|
* | 普工 | 工日 | *** |
|
* | 技工 | 工日 | *** |
|
| …… |
|
|
|
人工小计 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
材料小计 |
|
| ||
| …… |
|
|
|
施工机械小计 |
|
| ||
合计 |
| |||
| | | | |
| |
*.* 招标人采购材料表
招标人采购材料表
序号 | 项目或材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 交货地点及方式 | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
填 表 须 知 * . 工程量清单计价格式应由投标人填写。 * . 工程量清单计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 * . 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报;未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 * . 金额(价格)以人民币“元”为单位,单价保留小数点后两位,合价取整数。 * . 工程量清单计价表格由 ***** 生成。 * . 工程量清单计价格式的填写应符合下列规定: ( * )工程量清单计价格式中所有要求签字、盖章的地方,必须由规定的单位和人员签字、盖章。 ( * )工程量清单报价编制说明应包括:工程概况、编制依据以及其他需要说明的问题。包括但不限于工程量清单计价的编制原则,人工、材料及机械台班的价格水平,综合单价的编制方法及有关取费标准,以及有关费用计取方法。 ( * )投标总报价表 ① 分部分项工程清单部分根据建筑工程报价汇总表和安装工程报价汇总表,按单项工程汇总的金额填写。 ② 其他项目费用按照其他项目清单计价表中合计栏的金额填写。 ③ 暂列金额按照招标人提供的金额填写。 ( * )建筑工程报价汇总表和安装工程报价汇总表根据分部分项工程量清单计价表,按单位工程汇总的金额填写。 ( * )其他项目清单计价表 ① 招标人已列项目的序号、项目名称必须按其他项目清单中的相应内容填写。 ② 投标人增列项目的序号、项目名称由投标人按工程需要并对应其他项目清单的相应内容填写。 ③ 招标人已列项目的金额必须按招标人提供的金额填写。 ( * )分部分项工程量清单计价表的序号、项目名称、计量单位和工程量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写;综合单价金额与综合单价分析表中对应项目金额*致。 ( * )单位工程报价组成表填至单位工程深度,本表合计栏金额与建筑工程报价汇总表和安装工程报价汇总表中对应项目费用金额*致。 ( * )投标人采购主要材料计价表中填写用量大、影响投标报价的投标人采购的材料,数量根据分部分项工程量清单计价表中工程量和综合单价分析表中材料消耗量分析计算而来,所填写的单价必须与综合单价分析表和分部分项工程量清单计价表中相应材料的单价*致。 ( * )综合单价分析表 ① 本表序号、工程项目名称、计量单位同分部分项工程量清单计价表相应内容*致。 ② 表中需列明清单子目人工、主要材料、主要施工机械的耗用量、单价、合价及取费基数和费率等内容,提供分部分项工程量清单计价表中列明项目的综合单价分析表。 ③ 表中除招标人已列明的项目外,按照招标文件中有关综合单价中应包括的费用(含风险费用)规定,投标人可以在其他费用栏下增列相应费用,填写并计算;投标人的报价下浮让利只在本表有关栏目中反映。 ( ** )计日工计价表中投标人可根据其施工需要增列必要的项目。 ( ** )总价付款分解表根据总价工程形象进度进行编制。 |
表 * :工程量清单报价编制说明
工程量清单报价编制说明
标段名称:
|
投 标 人: --------------------------------------- ( 全称、盖章 )
法定代表人
或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 )
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日
表 * :投标总报价表
投标总报价表
标段名称: | | | | 金额单位:元 | |
序号 | 工程项目或费用名称 | 金额 | 其中暂估价 | 备注 | |
* | 分部分项工程清单 |
|
|
| |
* | 施工辅助工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
* | 施工交通工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
* | 施工供电工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
|
|
|
|
| |
| …… |
|
|
| |
* | 安装工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
* | 发电场设备及安装工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
* | 升压变电站设备及安装工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
|
|
|
|
| |
| …… |
|
|
| |
* | 建筑工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
* | 发电场工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
* | 升压变电站工程 |
|
| 自表 * 转入 | |
|
|
|
|
| |
| …… |
|
|
| |
* | 其他项目 |
|
| 自表 * 转入 | |
* | 暂列金额 |
|
|
| |
总 计 *+*+* |
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
投标总报价(大写): | | | | ||
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | | |||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | | |||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | | | |
表 * :施工辅助工程报价汇总表
施工辅助工程报价汇总表
标段名称: | | | | 金额单位:元 |
序号 | 项目名称 | 建筑工程费 | 其中:暂估价(如有,必须填写) | 备注 |
* | 施工辅助工程 |
|
| 自表 * 转入 |
* | 施工交通工程 |
|
| 自表 * 转入 |
* | 施工供电工程 |
|
| 自表 * 转入 |
| …… .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
|
|
|
| 合计(转入表 * ) |
|
|
|
| | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | | ||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | | ||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | | | |
表 * :安装工程报价汇总表
安装工程报价汇总表
标段名称: | | | | | | 金额单位:元 | ||||
序号 | 项目名称 | 安装工程费 | 其中:暂估价(如有,必须填写) | 备注 | ||||||
安装费 | 主材费 | 小计 | ||||||||
* | 安装工程 |
|
|
|
| 自表 * 转入 | ||||
* | 发电场设备及安装工程 |
|
|
|
| 自表 * 转入 | ||||
* | 升压变电站设备及安装工程 |
|
|
|
| 自表 * 转入 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| …… .. |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| | | | | | | ||||
| 合计(转入表 * ) |
|
|
|
|
| ||||
| | | | | | | ||||
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | | | | ||||||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | | | | ||||||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | | | | | |
表 * :建筑工程报价汇总表
建筑工程报价汇总表
标段名称: | | | | 金额单位:元 |
序号 | 项目名称 | 建筑工程费 | 其中:暂估价(如有,必须填写) | 备注 |
* | 建筑工程 |
|
| 自表 * 转入 |
* | 发电场工程 |
|
| 自表 * 转入 |
* | 升压变电站工程 |
|
| 自表 * 转入 |
|
|
|
|
|
| …… .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
|
|
|
| 合计(转入表 * ) |
|
|
|
| | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | | ||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | | ||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | | | |
表 * :其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
标段名称: | | | | 金额单位:元 |
序号 | 项目名称 | 计算说明 | 金额 | 备注 |
* | 招标人开列项目 |
|
|
|
* | 安全文明施工措施费 |
|
| 已含在分部分项工程综合单价中,仅单独列项,专项管理,不再重复计入总价 , 并提供计费基数及费率。 |
* | 计日工 | | | 自表 ** 转入 |
| | | | |
| | | | |
| 小计 |
|
|
|
* | 投标人增列项目 |
|
|
|
|
|
|
| 固定总价 |
|
|
|
| 固定总价 |
|
|
|
|
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 小计 |
|
|
|
| 合计(转入表 * ) |
|
|
|
| | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | | ||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | | ||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | | | |
表 * :施工辅助工程分部分项工程量清单计价表
施工辅助工程分部分项工程量清单计价表
标段名称: 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 承包方式 | 材料供应方式 | 其中:暂估价(如有,必须填写) | 附加说明 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章)
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 )
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日
表 * :安装工程分部分项工程量清单计价表
安装工程分部分项工程量清单计价表
标段名称: 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 承包方式 | 材料供应方式 | 其中:暂估价(如有,必须填写) | 附加说明 | |||
安装费 | 主材费 | 安装费 | 主材费 | 小计 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章)
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 )
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日
表 * :建筑工程分部分项工程量清单计价表
建筑工程分部分项工程量清单计价表
标段名称: | | | | | | | | | 金额单位:元 |
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 承包方式 | 材料供应方式 | 其中:暂估价(如有,必须填写) | 附加说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
注 * :报价转入表 * 。 | | | | | | | | | |
注 * :综合单价自表 ** 转入。 | | | | | | | | ||
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | | | | | ||||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | | | | | ||||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | | | | | | | |
表 ** :单位工程报价组成表
单位工程报价组成表
标段名称: | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | |
序号 | 项目名称 | 直接工程费 | 措施费 | 间接费 | 其他费用 | 利润 | 价差 | 税金 | 合计 | 附加说明 | |||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 措施费 | 其中安全文明施工费 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | | | | | | | | | ||||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | | | | | | | | | ||||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | | | | | | | | | | | |
表 ** :投标人采购主要材料计价表
投标人采购主要材料计价 表
标段名称: 金额单位:元
序号 | 项目或材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 附加说明 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合计 | | | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章)
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 )
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日
表 ** :综合单价分析表
表 **-* 安装工程工程量清单综合单价分析表
标段名称: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | |||
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 计量单位 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 综合单价 | |||||||||||||||
直接工程费 | 措施费(每项必须单独列项) | 直接费合计 | 规费 | 企业管理费 | 间接费合计 | 人工费价差 | 定额材机价差 | 主材价差 | 主材费 | 安装费 | ||||||||||||||
装置性材料费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 小计 | 冬雨季施工增加费 | …… | 安全文明施工措施费 | …… | 小计 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) |
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) |
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 |
表 **-* 施工辅助工程、建筑工程工程量清单综合单价分析表
标段名称: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | |||
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 计量单位 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 综合单价 | ||||||||||||||
直接工程费 | 措施费(每项必须单独列项) | 直接费合计 | 规费 | 企业管理费 | 间接费合计 | 人工费价差 | 材料费价差 | 机械价差 | |||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 小计 | 冬雨季施工增加费 | …… | 安全文明施工措施费 | …… | 小计 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | ||||||||||||||||||||||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | ||||||||||||||||||||||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | |
表 **-* 施工辅助工程、安装工程、建筑工程工程量清单综合单价分析表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
* | 直接费 |
|
|
|
|
|
*.* | 直接工程费 |
|
|
|
|
|
*.*.* | 人工费 |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
*.*.* | 材料费 |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
*.*.* | 施工机械使用费 |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
*.* | 措施费 |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
* | 间接费 |
|
|
|
|
|
*.* | 规费 |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
*.* | 企业管理费 |
|
|
|
|
|
* | 其他费用 |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
* | 利润 |
|
|
|
|
|
* | 税金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| | | | | | |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | | ||||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | | ||||
日 期: -------- 年 ------ 月 ----- 日 | | | | |
表 ** :计日工计价表
计日工人工单价表
标段名称: 金额单位:元
序 号 | 工 种 名 称 | 数量 | 单价(元 / 工日) | 合价 |
* | 普工 | **** | | |
* | 技工 | *** | | |
计日工材料单价表
标段名称: 金额单位:元
序 号 | 材料名称及规格 | 单位 | 单价 |
* | 水泥( *.** ) | * | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 水泥( *.** ) | * | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 钢筋 | * | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 型钢 | * | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 钢板 | * | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 钢管 | * | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 原木 | * * | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 砂子 | * * | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 石子 | * * | 按施工当期当地信息价执行 |
** | 块石 | * * | 按施工当期当地信息价执行 |
** | 其他材料 | | 按施工当期当地信息价执行 |
计日工施工机械使用费单价表
标段名称: 金额单位:元
编 号 | 施工机械名称及型号规格 | 单位 | 单价(元 / 台班) |
* | 土石方施工机械 | | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 砼施工机械 | | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 基础处理施工机械 | | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 起重运输机械 | | 按施工当期当地信息价执行 |
* | 其它施工机械 | | 按施工当期当地信息价执行 |
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章)
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 )
日 期: -------- 年 ------ 月 ----
表 ** :下浮率汇总表 | |||
标段名称: | | | 金额单位:元 |
序号 | 名称 | 下浮率( % ) | 附加说明 |
* | 本合同的变更 | * | 执行专用合同条款第 **.* 款中约定的下浮系数 |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
投 标 人: --------------------------------------- (全称、盖章) | | ||
法定代表人或 委托代理人: -------------- ( 姓名、签字 ) | | ||
日 期: -------- 年 ------ 月 ------ 日 | | |
发包人在合同或进度计划规定的时间内,按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程详图或其他技术文件,发包人的技术文件和图纸是合同的*个组成部分。
(现阶段图纸仅供投标参考)
序号 | 图纸名称 | 份数 | 备注 |
* | 风电场总平面布置图 |
| *** 电子版 |
* | 路基标准横断面图 | | *** 电子版 |
* | Ⅰ 型单管涵布置图 | | *** 电子版 |
* | Ⅱ 型单管涵布置图 | | *** 电子版 |
* | 风机基础布置图 | | *** 电子版 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
(本章节详细内容由招标人根据项目具体情况提供)
*.*.* 地理位置
江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电场工程位于寻乌县南面约 **** 处,位于赣州市东南面约 ***** 处,位于广东省梅州平远县西北面约 **** ,位于寻乌县丹溪乡西北面约 *** 。风电场范围主要位于江西省寻乌县丹溪乡境内。场内最高峰为乱罗嶂,其海拔高度为 ****.** 。
本风场本期装机规模为 **** ,设置 ** 台 *** 风机。本风场开发范围为乱罗嶂山脊,山脊海拔高程介于 **** ~ ****.** ,山脊长约 *.*** ,山脊较宽,山体大,山势较缓,高差较大,山上植被以草甸为主,风场区域面积约 ***** 。场址中心坐标:北纬 **°**′**″ ,东经 ***°**′**″ 。
乱罗嶂风电场地理位置见图 *-* 。
图 *-* :乱罗嶂风电场地理位置图
*.*.* 风场区域自然条件
寻乌县位于江西省东南端,居赣、闽、粤*省接壤处,东经 ***°**′** 〞 -***°**′** 〞、北纬 **°**′** 〞 -**°**′** 〞。东邻 武平县、 平远县,南接广东兴宁市、龙川县,西毗 、定南县,北连 。全县南北长 **** ,东西宽 **** 。总面积 ****.***** ,总人口 ** 万人。距省会 ***** ,距 ***** 。 从北到南纵贯全县, *** 亦能到达该县。
寻乌地处低纬度地区,紧靠北回归线,东距海洋又较近,海洋对寻乌气候起了很大的调节作用,境内属亚热带季风气候,总的特征是:温暖湿润,雨量充沛,冬少严寒,夏无酷暑。全年平均气温为 **.*℃ ,年平均气温最高的年份是 **** 年,为 **.*℃ ;年平均气温最低的年份是 **** 年,为 **.*℃ 。极端最高气温日是 **** 年 * 月 * 日,为 **.*℃ ,出现极端最低气温日是 **** 年元月 ** 日,为 -*.*℃ 。年降水量的平均值为 ****.* 毫米;有些年份达到 **** 毫米以上, **** 年是有记载以来总降水量最高的年份,为 ****.* 毫米, **** 年是年总降水量最少的年份,为 ***.* 毫米; **** 年 * 月 ** 日,日降水量为 ***.* 毫米,在可查资料中,是寻乌*日最大降水量的极端值;寻乌降水量是春夏两季多,秋冬两季少; * 至 * 月最多,是全县的多雨季节,又叫主汛期; * 月份是降水量最多月,平均 ***.* 毫米; ** 月和 ** 月份为全年月降水量最少月,只有 ** 多毫米;建国后历年来各月降水量以 **** 年 * 月为最高月,达 ***.* 毫米,以 **** 年 ** 月为最少月,整月无点滴降水。总体来看,该县地处祖国南部,气候温和湿润,加上武夷山脉及南部高山隔阻,受台风影响相对较小,灾害性天气较少。
寻乌以山地丘陵为主,其中山地占总面积的 **.*% ,县境内重峦叠嶂,大小山峰耸立。据统计,海拔 *** 米以上的山峰多达 *** 座,其中海拔 **** 米以上的山峰就有 ** 座。县内主要高峰,东面有项山甑、老鸦石、笔架山;南面有阳天嶂、乱罗嶂、西部有桂龙嶂:北部有基隆嶂、太阳关,其中项山甑主峰海拔 ****.* 米,为寻乌县第*高峰。
寻乌县是*个资源富集、物产丰饶之乡,素有“稀土王国”、“中国蜜桔之乡”、“江南水电大县”之称。境内矿产资源品种繁多,已探明的有稀土、黄金、铀、铅锌、花岗岩、 等 ** 多种矿产资源,其中稀土储量较大,且具有品位高、配分齐、有价元素含量高、放射性低的独特优势,开发前景广阔。
*.*.* 建筑工程
( * )风电场土建设计
本风电场的工程等级为Ⅲ级,本工程风电机组塔架地基基础设计级别为 * 级。塔架基础抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅱ类。
根据可行性研究阶段的地质剖面图,结合岩土工程勘察报告结论与建议的分析,本工程风电机组基础采用扩展基础天然地基(基岩面局部不平整 , 采用 *** 毛石混凝土换填),持力层为强 ~ 中风化花岗岩。
风机基础采用 *** 钢筋混凝土圆形扩展整板基础(天然地基),半径约 *.** ,端部厚度 *.** ,根部厚度 *.*** ;上部为半径 *.** 圆柱体台柱,高 *.*** ;基底下设 ***** 厚素混凝土垫层,埋深 -*.** ,单台混凝土量 ***** ,钢筋量约 **.** 。风机基础天然地基持力层为第④层全风化花岗岩。
因风机基础属于大体积砼,考虑大体积砼水化热易造成砼开裂,水泥应优先采用粉煤灰水泥或矿渣硅酸盐水泥。
本工程每台风电机组就近布置*台箱式变,箱式变基础采用天然地基(局部采用 *** 素混凝土换填),钢筋混凝土结构,底部设集油坑;箱式变基础平面尺寸为 *.**×*.** ,高 *.** ;基础下设 ***** 厚素混凝土垫层,基础埋埋深 -*.** ,持力层为粉质粘土。待箱变设备招标后,根据设备厂家提供资料再进*步优化设计。箱变基础回填土的密实度与填筑指标要求同风机基础。
本风电场 **** 集电线路采用电缆直埋敷设与架空的组合方案方案。
电缆构筑物形式主要采用电缆直埋敷设、电缆接头工井,保护管敷设完后恢复原路面。
电缆工井为现浇钢筋砼结构,*般主体采用 *** 级钢筋砼,盖板及预留孔处需*次浇筑时采用 *** 级砼,工井垫层采用 *** 级砼。接头工井净长 ** ,工井基坑采用原土回填夯实,井盖顶高出地面 ***** 。电缆工井上方严禁行车、压大型机械、堆放重物等。
电缆接头直埋形式在接头下做垫层,垫层采用 *** 级素混凝土。
( * )升压站土建设计
本风电场的工程等级为Ⅲ级,本风电场升压站建筑级别为*级。 ***** 屋外配电装置抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅱ类。
升压站内建(构)筑物主要包括电气楼、综合楼及 ***** 屋外配电设置等。
电气楼、综合楼及主变基础、构架基础等均采用桩基础,持力层粉质粘土或者强风化基岩。
其它辅助建(构)筑物,均采用天然地基,持力层粉质粘土或者强风化基岩。
综合楼采用现代简中风格,将控制、办公区与生活娱乐区分开布置,既方便联系,又能避免相互间的干扰。
综合楼方案:综合楼为*层框架结构建筑,中式徽派建筑风格,电气系统(继电器室和控制室)、办公室和备品备件库布置于主控楼*侧,生活、住宿布置在主控楼另*侧;空间布置方面,底层布置有继电器室、门厅、备品备件库、工具间、厨房、餐厅、宿舍和值班室等房间;*层布置有控制室、办公室、宿舍、资料室、阅览室、档案室和会议室等房间;*层为活动娱乐区、宿舍及办公室等房间。徽派建筑是汉族传统建筑最重要的流派之*,也是徽文化的重要组成部分,粉墙黛瓦、依水而建使得徽派建筑与众不同。江南民居青砖、粉墙、黛瓦,形成质朴、淡雅的风格,屋盖是青瓦,外墙用砖砌,屋顶、屋檐、空斗墙、观音兜山脊或马头墙,形成高低错落的形体节奏和粉墙黛瓦、庭院深邃的建筑群体风貌。徽派建筑是汉族传统建筑最重要的流派之*,徽派建筑作为徽文化的重要组成部分,历来为中外建筑大师所推崇,流行于徽州与严州徽语区及金华、衢州、杭州等浙西地区。以砖、木、石为原料,以木构架为主。江南的古村与民宅盛于明清时期,当地有利的地质和气候条件,提供了众多可供选择的建筑材质。表现为借景为虚,造景为实的建筑风格,强调空间的开敞明晰,又要求充实的文化氛围。建筑上着意于修饰乡村外景。修建道路、桥梁、书院、牌坊、祠堂。风水楼阁等。力图使环境达到完善、优美的境界,虽然规模较小,内容稍简,但是具体入微。在艺术风格上别具*番纯朴、敦厚的乡土气息。梁架多用料硕大,且注重装饰。还广泛采用砖、木、石雕,表现出高超的装饰艺术水平。徽派建筑最初源于东阳,是江南建筑的典型代表。历史上徽商在扬州、苏州等地经营,徽派建筑对当地建筑风格亦产生了相当大的影响。徽派建筑坐北朝南,注重内采光;以木梁承重,以砖、石、土砌护墙;以堂屋为中心,以雕梁画栋和装饰屋顶、檐口见长。徽商力在经商而不在建筑,衣锦还乡之后,以奢华精致的豪宅园林体现身份,或整修祠堂光大祖宗门面,或亦以牌坊筑立褒奖徽州女人守夫的风骨。徽派建筑讲究规格礼数,官商亦有别。除脱富丽堂皇的徽商巨贾之家外,小户人家的民居亦不乏雅致与讲究。徽派建筑集徽州山川风景之灵气,融汉族风俗文化之精华,风格独特,结构严谨,雕镂精湛,不论是村镇规划构思,还是平面及空间处理、建筑雕刻艺术的综合运用都充分体现了鲜明的地方特色。尤以民居、祠堂和牌坊最为典型,被誉为徽州古建*绝,为中外建筑界所重视和叹服。它在总体布局上,依山就势,构思精巧,自然得体;在平面布局上规模灵活,变幻无穷;在空间结构和利用上,造型丰富,讲究韵律美,以马头墙、小青瓦最有特色;在建筑雕刻艺术的综合运用上,融石雕、木雕、砖雕为*体,显得富丽堂皇。
综合楼大门及厅堂做到细腻中不失大气,简约大方。它在总体布局上,依山就势,构思精巧,自然得体。正面门庭局部加高封顶,给人*种大气而美观的感觉,综合楼整体色调与周边生产设施相*致,该方案布置紧凑、功能分区明确,集中体现了*个简洁、纯净、理性的建筑风格,象征着大唐集团务实,奉献,创新,奋进的工作作风。本建筑总建筑面积 ****.*** * ,建筑体积 ****.**** * 。设计中考虑到南方夏热冬冷气候特点,屋面采用现浇砼坡屋顶、同时增设隔热层,大大减少屋面对室内气候的影响,争取创造*个冬暖夏凉的室内气候环境。本建筑方案布置既满足风机配件储备要求,又满足生活、餐饮、休闲等需要。平面布置功能齐全、紧凑,工艺系统流畅先进,生活便利,内部出口安全合理。设计中考虑到南北朝向,争取创造*个冬暖夏凉的室内气候环境。在空间使用上以人为本,大空间布置会议室和展厅,最大限度的满足各种功能需要;每间宿舍均单独设置了卫生间满足日常生活卫生要求;阅览室和活动室为每位职工提供丰富的业余生活;全面细心的为每位职工提供*个舒适、洁净、便利和恬静的工作与生活环境。在设计中还结合考虑新型结构体系的运用,新型节能材料的运用,注重空间、生态、视觉、人文、智能和环境协调,体现综合楼的自然化、健康化和节能化,保证使用时的方便、舒适,以提高工作效率,提升企业形象,展现企业风貌。立面上采用仿古砖墙面和明亮的玻璃窗,屋顶采用坡屋顶,给人产生*种大气而庄重的感觉,与大唐集团恢弘大气的气质不谋而合。
建筑装修采用*级装修,选择经济、适用的标准。具体如下:
外墙面:采用清水砖墙面,保温材料采用玻璃棉保温浆料;
内墙面:高档内墙涂料,卫生间贴瓷砖至吊顶底;
楼地面:食堂、卫生间等有防水要求的房间采用防潮防滑地砖;其余房间、门厅、走道、楼梯间等均采用防滑地砖;
屋面:采用钢筋砼坡屋顶,有组织排水,防水等级Ⅱ级,保温材料采用玻璃棉保温浆料。
吊顶:继电器室、集中控制室、会议室、展厅、门厅走道等采用轻钢龙骨石膏板吊顶。
门窗:仓库、备品备件库采用平开钢大门,其余房间采用高级木夹板门、铝合金门;窗采用铝合金中空玻璃窗、钢百页窗。
电气楼为单层框架结构建筑,具有运行方便,节省电缆,空间通透,利于抗震等优点,满足生产要求。电气楼呈“ *” 形布置,建筑面积为 ***.*** * 。电气楼楼内布置有 **** 配电装置室、 *** 室、 **** 配电间等。电气楼平面功能紧凑,工艺系统流畅,内部出口安全合理。在平面上进行“ *” 形布置,*方面充分利用了地形地貌,利用建筑高度来遮挡部分场内构架,将良好的企业形象面向入站道路展示。在设计中还结合考虑新型结构体系的运用,新型节能材料的运用,并保证使用时的方便合理,以提高工作效率更好地展现企业风貌。
建筑装修采用*级装修,选择经济、适用的标准。具体如下:
外墙面:清水砖墙面,保温材料采用胶粉聚苯颗粒保温浆料;
内墙面:高档内墙涂料;
楼地面:采用细石砼地面;
屋面:采用钢筋混凝土彩色块瓦屋面,有组织排水,防水等级Ⅱ级。
门窗:设备房间采用符合规范要求的防火门,其余房间采用高级木夹板门、铝合金门;窗采用铝合金中空玻璃窗、钢百页窗。
*.*.* 电气系统
( * )风电场电气设计
寻乌乱罗嶂风电场区域内新建*座风电场升压站。寻乌乱罗嶂风电场规划本期主变容量 *×****** 。升压站电压等级为 ***/**** , ***** 采用单母线接线,通过 * 回 ***** 线路接入 ***** 石排变。 **** 采用单母线接线,汇集风电场内集电线路。 ***** 配电装置采用屋外 *** 布置, **** 配电装置采用屋内开关柜。
就地风机单元采用*机*变的单元接线,发电机出口经电缆接至就地箱式变电站低压侧,升压至 **** 后通过 **** 电缆集电线路引接至场内 ***** 升压站的 **** 屋内配电装置。本工程场内共设 * 回 **** 集电线路,每回线路汇集 * ~9台风电机组。
( * )升压站电气设计
本工程在综合楼内设置集中控制室与继电器室。 ***** 升压站采用综合自动化系统,少人值班的运行方式。本工程风电机组、升压站采用集中与就地控制方式相结合,在集中控制室内对升压站、全场风电机组及集电线路设备进行遥测、遥控、遥信,在就地也可对单台风电机组和箱变进行就地控制。
*.*.* 暖通专业
拟建风电场位于江西省赣州地区,本阶段设计参考当地室外气象参数以及《采暖通风与空气调节设计规范》、《火力发电场与变电所设计防火规范》等规程规范设计。
风电场内的 **** 屋内配电装置室通风,采用自然进风和机械排风的通风方式。由于当地为南方地区,因此自然进风采用双层防雨调节百页窗。通风量按不少于每小时 ** 次换气计算 , 其通风换气量为 ***** * /*, 选用 * 台 ***-** 型, ***.** 号风机,风量为 ***** * /* 。事故排风机兼作正常通风用。事故排风机的开关应安装在门口便于操作的地点,室内安装电源插座,作为检修临时通风电源之用。
风电场内的 **** 配电间用电间采用自然进风,机械排风的通风方式。室内布置有两台干式变压器,通风量按不少于每小时 ** 次换气计算加上干式变压器所需的通风量,其通风换气量为 ***** * /*, 选用 * 台 ***-** 型, *** 号风机,风量为 ***** * /* 。
继电器室内装有免维护蓄电池,通风量按不少于每小时 * 次换气计算,其通风换气量为 ***** * /* ,选用 * 台 ***-** 型, ***.* 号轴流风机,风量为 ***** * /* 。
控制室设有消防排烟风机,其排烟风量按每小时 * 次换气计算,其排烟风量风量为 ***** * /*, 选用 * 台 ***-* 型, ***.*-* 号排烟风机,风量为 ***** * /* 。
厨房、卫生间均设置竖向排风道。其中厨房按照通风量每个小时不少于 ** 次计算,卫生间每小时换气次数不少于 ** 次计算。
风电场内的控制室、继电器室及办公室、宿舍均设置空气调节。综合楼建筑设置空调外机悬挂百叶窗,使得整个建筑美观。
*.*.* 水工专业
升压站内用水主要包括生活用水、消防用水和杂用水。根据现场勘测,寻乌乱罗嶂风电场附近泉水比较丰富,在本设计阶段,生活饮用水、施工用水、消防用水以及杂用水均采用深井供水。
生活用水:站内日常最大日用水量按 * 人考虑,包括值班人员的生活用水、宿舍用水、食堂用水和未预见用水,合计约 *.** * /* 。
杂用水:包括绿化用水、冲洗站内道路用水和洗车用水,合计约 **.** * /* 。
消防用水:升压站内的消防用水量按室内外发生*次火灾时的最大消防用水量计算,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》 *******-*** 中 **.*.* 条款、 **.*.* 条款以及 **.*.* 条款可知,升压站建筑室外消防用水量为 ***/* ( *** * /* ),室内用水箱为 **/* ( *** * /* )。考虑到寻乌乱罗嶂风电场升压站消防主要立足自防自救,消火栓灭火系统火灾延续时间采用 ** ,总用水量为 **** * 。
( * )升压站内供水系统
升压站内用水主要通过水泵抽取深井供水,然后进入生活水箱以及消防水池。生活水箱以及生活消防水池的水位信号传至集中控制室的控制盘上。本设计阶段取消深井取水,生活给水采用给水箱设备给水。
( * )地面雨水排水系统设计
本站区设计重现期取 * 年,汇水面积约 *.*** * ,设计雨水量约 *.** * /* 。雨水通过雨水干管自流排至站区围墙外排水沟。
( * )取排水建(构)筑物结构设计
升压站内水工建(构)筑物结构设计包括:生活消防水池及泵坑、事故油池以上建(构)筑物均布置在升压站内南侧。生活污水调节池、生活污水处理设备布置在升压站内西侧。
*.*.* 消防系统
本工程消防设计贯彻“预防为主,防消结合”的方针,立足自防自救。针对不同建(构)筑物和设施,采取综合消防技术措施,从防火、监测、报警、控制、灭火、排烟、逃生等各方面入手,力争减少火灾发生的可能,*旦发生也能立即予以扑灭,使火灾损失减少到最低,同时确保人员的安全疏散。工艺设计、设备及材料选用、平面布置、消防通道均按照有关消防规定执行。
考虑本风电场升压站就在鄱阳湖岸边,离县城较远,消防主要立足自防自救。升压站不单独设消防机构,初期火灾时,利用站内的灭火设施自行扑灭,当发生重大火灾时,与当地消防部门共同进行扑救。本工程升压站内设置独立消防给水系统,屋外配电装置、综合楼、电气楼等各个建(构)筑物设置移动式干粉灭火器。
*.*.* 生活及工业污水处理系统
( * )生活污水系统设计
升压站的生活污水系统由化粪池、污水管道、生活污水调节池(安装有污水提升泵)、*体化污水处理设备组成。站内各用水点的生活污水经过化粪池沉淀后,上清液通过升压站内的污水管道最终汇至设在站内的生活污水调节池中,经*体化设备处理达到中水标准后作为站内绿地浇灌和道路冲洗用水。
( * )食堂排水
食堂排水通过隔油池处理后接入站内生活污水管,最终汇至污水处理站进行处理。
*.*.* 国家、行业及中国大唐集团公司颁布的与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。
*.*.* 进口安装,原则上按制造国的质量标准执行;如无要求,则按我国的现行国家、行业质量标准实施。质量标准不*致时,执行更严格的标准。
*.*.* 对不在现行规范标、准范围内的,执行发包人和承包人双方商定的补充技术标准。
*.*.* 本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范,若有新的标准则执行新标准,替代原有标准。在工程施工期间,如果有新版本的规范和标准颁布,原则上应执行新版本的规范和标准,特殊情况仍需执行非最新版本的规范和标准的,需征得招标单位或监理人批准。
*.*.*.* 建筑工程施工验收标准
(*)风电场风力建筑工程
土方与爆破工程施工及验收规范 *******-****
普通砼用砂、石质量检验方法标准及检验 *****-****
普通混凝土配合比设计规程 *****-****
混凝土外加剂应用技术规范 *******-****
预拌混凝土 *******-****
钢筋机械连接通用规程 ******-****
钢筋焊接及验收规程 ***** - ****
混凝土用水标准 ***** - ****
混凝土泵送施工技术规程 ******-****
粉煤灰混凝土应用技术规范 ****** - **
建筑给水排水及采暖工程质量验收规范 ******* - ****
建筑装饰装修工程施工质量验收规范 ******* - ****
屋面工程质量验收规范 ******* - ****
混凝土强度检验评定标准 **/******-****
普通混凝土拌合物性能试验方法 **/******-****
混凝土质量控制标准 *******-****
建筑工程质量验收统*标准 *******-****
建筑工程施工质量评价标准 *******-****
建筑地基基础施工质量验收规范 *******-****
混凝土结构工程施工质量验收规范 *******-****
砌体工程施工质量验收规范 *******—****
建筑地面工程质量验收规范 ******* - ****
钢结构工程施工质量验收规范 *******—****
建筑电气工程施工质量验收规范 ******* - ****
通风与空调工程施工质量验收规范 *******—****
工业建筑防腐蚀设计规范 *******-****
工程测量规范 *******-**
火灾报警系统施工及验收规范 *******-****
自动喷水灭火系统施工及验收规范 *******-****
气体灭火系统施工及验收规范 *******-****
电力建设施工质量验收及评定规程第 * 部分:土建工程 **/*****.*—****
《地下防水工程施工质量验收规范》 *******-****
(*)公路工程
* .公路路基施工技术规范 ******-****
* .公路工程质量检验评定标准 ****** - *-****
* .公路桥涵施工技术规范 ***/****-****
* .水泥混凝土路面施工技术规范 ******-****
* .公路路面基层施工技术规范 ******-****
* .公路工程技术规范 ******-****
* .公路土工试验规程 ******-****
*.*.*.* 安装工程
(*)风力发电机组
*. 风力发电机组装配和安装规范 **/******—****
*. 风力发电机组验收规范 **/******—****
(*)电气设备安装工程
* .电气装置安装工程电气设备交接试验标准 *******—****
* .电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 *******—****
* .电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 *******—****
* .电气装置安装工程盘、柜及*次回路接线施工及验收规范 *******—****
* .电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 *******—**
* .电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 *******—**
* .建筑电气工程施工质量验收规范 *******—****
* .电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 ******—****
* .电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 ******—****
** .电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 ******—****
**. 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 ******* - ****
** .电气装置安装工程质量检验及评定规程 **/*****.*—****.**-****
**.**** 及以下架空电力线路施工及验收规范 *******—**
** . ***** 及以上送变电工程启动及竣工验收规程 **/****—****
**. 《电力建设施工及验收技术规范》(第 * 部分:热工自动化) **/*****-****
(*)送电工程
* . ***~*** 千伏架空送电线路施工及验收规范 ******-****
* . ***~*** 千伏架空送电线路施工质量及评定规程 **/*****-****
*.*.*.* 工程通用规范
* .建设工程监理规范 *******-****
* .建设工程项目管理规范 *******-****
* .建设工程文件归档整理规范 **/******-****
* .风力发电场项目建设工程验收规范 **/*****-****
* .风力发电工程施工组织设计规范 **/*****—****
* .风力发电机组验收规范 **/****** - ****
*. 风力发电工程达标投产验收规程 **/******-****
* .电力建设安全工作规程 ******
*.*.*.* 除上述国家及行业颁发的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:
经会审签证的施工图纸和设计文件;
批准签证的设计变更;
设备制造厂家提供的图纸和技术文件;
发包人与承包人、设备材料供货商签订的合同文件中有关质量的条款;
发包人与监理人签订的合同文件及相关监理文件;
工程质量验收除按照上述多种文件外,还应参照火电机组达标投产考核标准( **** 年版)规定的“考核内容及应达到的具体标准”要求,全面进行验收,*次达标。
*.*.*.* 承包人应按合同规定向发包人提交本工程承包人的质量保证体系文件,及适用于本工程的质保手册和质保措施。
承包人应根据本工程实际情况编制施工组织总体设计,经承包人技术负责人批准后提交监理人审查,承包人按审查通过的文件组织施工。
有关电力建设项目安全管理工作,应按照《电力建设安全工作规程》( **/**** )、《电力建设安全施工管理规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。
承包人还应执行发包人有关安全文明样板工地总体策划的要求和标准。
接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位要服从监理工程师和招标人的统*安排、协调。
由承包人根据发包人提供的图纸清单,提出图纸需求计划,经发包人确认后按计划交付。
高标准达标投产;创大唐集团公司“安全文明施工样板工地”;创大唐集团公司“精品工程”。
*.*.* 安全文明施工方针
安全第*,预防为主,综合治理。
*.*.* 安全健康目标和要求
* )杜绝人身伤亡事故;
* )杜绝大型起重机械倾翻事故;
* )不发生*般及以上火灾事故;
* )不发生负同等及以上责任的*般交通事故;
* )不发生负同等责任及以上的重大交通事故;
* )电力工程建设安全生产标准化达标自评达到*级及以上水平;
* )创建中国大唐集团公司“安全文明施工样板工地”。
* )不发生职业病;
* )不发生员工集体中毒事件;
** )职业病危害控制效果达到评价标准要求。
*.*.* 道路工程主要质量控制指标和要求
质量总体目标 : 施工质量满足国家及行业验收规范;不发生*般及以上质量事故;合格率 ***% 。
* )单位、分部、分项工程*次验收合格率 ***% ;
* )建筑构件尺寸准确,埋件位置符合要求;
* )地基处理过程记录规范,沉降观测合格;
* )钢筋及焊接全过程可控在控,记录规范,可进行 ***% 追溯;
* )混凝土全过程质量在控,可进行 ***% 追溯;混凝土生产质量水平优良级> **% ,且消灭差级;各批次混凝土强度评定合格率 ***% ;
* )消灭质量通病,施工工艺质量优良;
* )不发生*般及以上质量事故。
*.*.* 达标投产质量目标
* )实现有痕迹管理,无痕迹移交;
* )满足《风力发电工程达标投产验收规程》( **-******/**** )要求 , 按期通过达标产初验和复验;
* )达到精品工程的质量指标基准值;
本标段工程工期: **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日。
工期先进合理,盘点控制及时,进度运行正点。进度控制目标详见附件*——工程*级网络总进度计划。
合同条款严谨、权利义务明确、支付控制严密,合同执行严格,建立风险控制和索赔管理机制,与合同履行和变更有关的文件、资料和证据收集、反馈及时。
项目划分清晰,造价控制有力,资金使用高效;计划统筹协调,控制调整及时,执行严格准确;统计指标完善,报表及时可靠,分析决策科学。工程同比造价不高于国内同类机组水平,技术经济指标达到或超过国内先进水平。工程总结算不超执行概算。
* )机组全部投产后*个月内完成工程总结算。
管理制度规范完善,管理手段先进高效,程序执行严格有序,技术保障及时严谨。工程技术资料管理应做到:记录规范、审批严格,收集完整、分类清晰、装祯精美、归档及时、保存可靠、查询方便。
统*规划、合理布局、动态调配、科学高效地使用场地,保证施工现场的力能供应及交通运输的畅通,建立*个良好的施工环境,确保工程顺利进行。
制造精良、检验严格、交付及时、防护可靠、贮存规范、摆放定置、计划明确、库存合理、台帐齐全、信息准确。
加强档案的过程管理,竣工资料在机组移交后 ** 天内移交;达标投产检查验收表中“验收结果”不得存在“不符合”项;检查验收表中,性质为“主控”的 “基本符合”率应不大于 *% ,性质为“*般”的“基本符合”率应不大于 **% ;竣工资料移交的完整率、合格率均达到 ***% ;按期保质完成竣工资料移交。
* )建设数字化档案管理。
* )工程档案收集完整、准确、系统,满足竣工验收和达标创优要求。
目 录
*、投标函及投标函附录
*、法定代表人身份证明
*、授权委托书
*、投标保证金
* 、己标价工程量清单
*、施工组织设计
*、项目管理机构
*、拟分包项目情况表
*、资格审查资料
*、质量、安全目标及保证措施
**、 差异表
**、 财务用款计划
**、物资供应计划
**、廉洁合同(格式详见专用条款)
**、其他材料
备注:
*. 投标文件商务部分包含上述(*、*、*、*、*、*、**、**、**);技术部分包含(*、*、*、*、**、**)
(招标人名称) :
* .我方己仔细研究了 (项目名称) 标段施工招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写) 元(¥ )的投标总报价,工期 日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 。
* .我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
* .随同本投标函提交投标保证金*份,金额为人民币(大写) 元(¥ )。
* .如我方中标:
( * )我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
( * )随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
( * )我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
( * )我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
( * )我方接受招标书中的所有条款(差异表内所列内容除外)。
* .我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第*章“投标人须知”第 *.*.*.* 目和第 *.*.*.* 目规定的任何*种情形。
* . (其他补充说明)。
投标人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地址:
网址:
电话:
传真:
邮政编码:
年 月 日
序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
* | 承包人的名称和地址 | | … | |
* | 项目经理 | *.*.*.* | 姓名: | |
* | 工期 | *.*.*.* | 天数 : 日历天 | |
* | 缺陷责任期 | *.*.*.* | | |
* | 分包 | *.* | | |
* | 发出开工通知的时间 | **.* | | |
* | 提交进度计划的时间 | **.* | 合同生效日期后 天 | |
* | 履约保证的金额 | *.* | 合同价格的 % | |
* | 质量保证金的金额 | **.* | 合同价格的 % | |
** | | | | |
投标人名称:
单位性质:
地址:
成立时间: 年 月 _日
经营期限:
姓名: 性别: 年龄:_职务:
系 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人: (盖单位章)
年 月 日
本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:
代理人无转委托权。
附:法定代表人身份证明
投标人: (盖单位章)
法定代表人: (签字)
身份证号码:
委托代理人: (签字)
身份证号码:
年 月 日
(招标人名称) :
鉴于 (投标人名称)(以下称“投标人”)于_年_月_日参加 _(项目名称)_ 标段施工的投标, (担保人名称,以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证:投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的,或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的,我方承担保证责任。收到你方书面通知后,在 * 日内无条件向你方支付人民币(大写) 元。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年 月 日
* .投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
* .施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。
附表* 拟投入本标段的主要施工设备表
附表* 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表* 劳动力计划表
附表* 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表* 施工总平面图
附表* 临时用地表
序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (** ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
单位:人
工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
* .投标人应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
* .施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。
投标人应递交*份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
用途 | 面积(平方米) | 位置 | 需用时间 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
注: ( 1 ) 投标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
( 2 ) 若本表不够,可加附页。
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
“ 主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件,管理过的项目业绩须附合同协议书复印件;技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件,管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明;其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)、养老保险复印件。
姓名 | | 年龄 | | 学 历 | | |||
职称 | | 职务 | | 拟在本合同任职 | | |||
毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | |||||||
主要工作经历 | ||||||||
时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | |
分包人名称 | | 地址 | |
法定代表人 | | 电话 | |
营业执照号 | | 资质等级 | |
拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价(万元) | 已做过的类似工程 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投标人名称 | | ||||||
注册地址 | | 邮政编码 | | ||||
联系方式 | 联系人 | | 电话 | | |||
传真 | | 网址 | | ||||
组织结构 | | ||||||
法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | | |
技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | | |
成立时间 | | 员工总人数: | |||||
企业资质等级 | | 其中 | 项目经理 | | |||
营业执照号 | | 高级职称人员 | | ||||
注册资金 | | 中级职称人员 | | ||||
开户银行 | | 初级职称人员 | | ||||
账号 | | 技工 | | ||||
经营范围备注 | |
项目名称 | |
项目所在地 | |
发包人名称 | |
发包人地址 | |
发包人电话 | |
合同价格 | |
开工日期 | |
竣工日期 | |
承担的工作 | |
工程质量 | |
项目经理 | |
技术负责人 | |
总监理工程师及电话 | |
项目描述 | |
备注 | |
项目名称 | |
项目所在地 | |
发包人名称 | |
发包人地址 | |
发包人电话 | |
签约合同价 | |
开工日期 | |
计划竣工日期 | |
承担的工作 | |
工程质量 | |
项目经理 | |
技术负责人 | |
总监理工程师及电话 | |
项目描述 | |
备注 | |
投标书应提交自身的安全体系网络和确保工程施工的质量、安全措施。
序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
注:
* )投标文件应实质上响应招标文件的要求,应该与招标文件的所有规定相符,无显著的差异或保留。
* )投标文件对招标文件未提出异议的条款,均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处,无论多么微小,均应按上表的格式统*汇总说明
序号 | 用款时间(月) | 付款金额 | 累计金额 | 备注 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |