招 标 公 告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招标人：广州科城筑康运营管理有限公司[联系方式]

招标代理机构：广州市市政工程监理有限公司[联系方式]

 ****

年 *月

 

广州巴塞罗那国际医院项目设计施工总承包（***

）

招标公告

  

根据广东省企业投资项目备案证（项目代码：****-******-**-**-******）批准，广州科城筑康运营管理有限公司[联系方式]现对广州巴塞罗那国际医院项目设计施工总承包（***）进行公开招标，选定承包人。

*、项目名称

：广州巴塞罗那国际医院项目设计施工总承包（***）

*、招标单位

：广州科城筑康运营管理有限公司[联系方式]

联系人：黄工   

联系电话：***-********

招标代理机构：广州市市政工程监理有限公司[联系方式]

联系人：陈工 联系电话：***-********/***********

招标监督机构：广州开发区建设工程招投标管理办公室

投诉电话：***-********

*、建设地点：项目选址知识城*****-**-*地块，位于广州市

黄埔区知识城信息西路以北，创新大道以西，信息*路以南。

*、资金来源：自筹资金

*、项目概况：

建设规模：总用地面积**,***平方米，土地性质为**/**/**

（医疗卫生用地/商业设施用地+其它服务设施用地）。其中**占总用地**%,用地面积为**,***平方米。**+**共占总用地**%，面积为*,***平方米；其中**占**+**的计容建筑面积*%；**占**+**的计容建筑面积**%。容积率≤*.*，计算容积率建筑面积≤***,***平方米,其中**用地计容建筑面积≤**,***平方米，**+**用地计容建筑面积≤**,***平方米；建筑密度≤**%；绿地率≥**%；总建筑面积≥***,***平方米。

*、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：

*、标段划分：本工程设为 * 个标段。

*、招标内容、规模：广州巴塞罗那国际医院

项目设计施工总承包（***），包括但不限于以下内容（具体内容详见合同协议书）：

*.*设计部分

*.*.*设计范围及内容（包含但不限于以下内容）：

完成本项目经审定的可行性研究报告范围内所有专业的设计工作：包括但不限于方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、与本设计相关的分项深化设计、医疗专业设计、绿色建筑设计、钢结构设计及其他补充设计、海绵城市设计、绿色建筑评价标识咨询及认证服务、市政管网（水、电、气及通讯等）接驳、施工过程中涉及临时用电、水、气、监控等设计以及管线迁改设计等工程设计活动、报建通、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更等。按相关要求包工、包料、包安全、包交通等其它费用，包通过建设等主管部门组织的成果报告（图纸）审查，包配合各阶段设计审查，包验收以及其它相关的技术支持和服务。范围主要包括：

（*）负责项目编制方案设计及深化、报建，修建性详细规划设计及报批。

（*）负责项目编制初步设计（含编制项目概算），配合初步设计审查及概算审核。

（*）负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业的施工图设计，包括但不限于：

① 建筑、结构（含钢结构）、基坑支护、给排水、照明、供配电（含永久供电等供电局提出的相关配电的施工图设计）、弱电智能化、建筑智能化、暖通、防雷、人防、消防、燃气、室内外环境设计及建筑装饰装修（其中包括医院建筑室内精装修的施工图设计；商服配套部分的公共区域精装修设计，不含*次装修设计，其余区域为毛坯交付）、标识标志、幕墙、泛光照明、建筑节能和绿色建筑*星（包括建筑节能、太阳能利用、节水报告编制、中水系统、雨水回用和屋顶绿化等）、充电桩、电梯（升降梯及自动扶梯）、废水治理及海绵城市设计、各类管线管网设计。

② 室外配套工程、多层地表、室外环境园林景观设计、道路（含规划市政道路接驳、小区道路、永久路口）、市政管网接驳（包括燃气、通讯、永久用电及市政给排水等）、室外广场、围墙等施工图设计。

③ 钢结构、网架、预应力、建筑声学、灯光、音响、基坑支护工程、地基处理、边坡治理、建设用地范围外的管线接入工程、污水处理工程、医用气体工程、专业科室净化与防辐射工程、纯水及饮用水工程、信息系统工程、物流传输系统、永久性标识系统等设计。

（*）配合发包人办理项目建设工程规划许可证、基坑支护、深基坑审查（如有）、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。

（*）负责配合沙盘模型制作、*维动画（不少于*

分钟）、效果图制作等。

（*）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料。

（*）负责项目竣工图签审。

（*）项目实行限额设计，建安工程费设计限额费用为******

万元（其中暂列金为****.**万元）。

（*）设计工作内容详见设计任务书。

*.*.* 设计其他服务

（*）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。

（*）负责根据建设要求组织各项专家设计评审，并承担设计评审所需相关费用。

（*）设计允许非主体、非主要专业分包。

*.*.*设计成果文件要求：按合同要求。

*.*施工部分

*.*.*完成本项目所有施工内容，其中包括：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包（商服用地建筑套内精装修除外），包括但不限于包施工预算编制、工程量清单编制、包深化设计；包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目承包人间协调管理；包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、编制竣工图；综合单价包干、项目措施费包干，主要包括：

（*）土建工程：土地平整、桩基础、基坑支护（含设计）、地基与基础工程，主体结构，屋面工程，门窗工程，墙体工程，装修装饰工程（其中包括医院建筑室内精装修；商服配套部分的公共区域精装修，其余区域为毛坯），楼地面工程（含散水、台阶等）及室外场地、园林、绿化、环境景观、园路及市政道路接驳、永久路口设计施工、围墙、挡土墙、临时防护工程及临时设施等。

（*）安装工程：电气工程（包括临时用电、高低压变配电工程、动力配电工程、照明工程等）、给排水工程（包括临时用水排水）、消防工程、弱电工程（含智能化）、通风空调设备采购与安装工程、电梯采购与安装工程、燃气工程、充电桩、停车场机械汽车与关门管理系统、市政管网接驳（包括但不限于燃气、通讯、市政给排水等）等。

（*）专业工程：包括但不限于人防、给排水、强电（含外线工程）、弱电（含智能化）、通风空调、消防、燃气、幕墙、钢结构、园林、绿化、白蚁防治、装饰与装修等，含深化设计）。

（*）办理施工报建（含提前打桩相关手续）直至工程竣工验收，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告、竣工图编制、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。

（*）办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若有）、施工合同备案手续、施工许可手续，除由招标人缴交的行政管理费用外，费用已包含在投标报价下浮率中。

（*）协助组织竣工验收及办理备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、人防验收、防雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》。

（*）负责施工管理配合服务，对由招标人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不限于第*方检测、工艺生产线提供场地和使用临时设施的配合工作。

（*）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。

（*）项目实行限额施工，工程费限额为建安工程费的招标控制价。

最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。

*.*.* 施工其他服务。

（*）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作；

（*）非主体、非关键性工程需要专业分包的，经总监理工程师和发包人同意后，可以依法分包。承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作，分包合同必须报发包人备案。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作，费用包含在投标报价下浮率中；

（*）负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,

包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；

（*）协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；

（*）组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作

*、质量要求

设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到国家及行业现行的相关规范技术标准等要求。

施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

工程质量标准：合格。

*、承包方式：

包括但不限于包设计、包施工图预算编制、工程量清单编制、包深化设计；包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目承包人间协调管理；包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、编制竣工图；综合单价包干、项目措施费包干等。

结算方式具体按合同条款约定。本工程实行全过程限额设计施工，发包人有权在限额范围内，根据对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

*、本工程最终结算以委托的第*方造价咨询单位审定结果为准。

*、计划工期：

（*）设计工期：***日历天。其中，中标人应在设计合同签订后 **日历天内完成方案设计，方案确定后 **日历天内完成深化方案设计，深化方案设计审查批准后**

日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后**日历天内完成补充、修改。

（*）施工工期：

*.工期共***

日历天，预计从****年*月开工，具体开工日期以监理单位签发的开工令为准。

具体以招标人实际要求通知为准。

*、公告发布时间、投标登记及递交投标文件时间及开标时间：

*、公告发布时间：从****年*

月**日**时**分至****年*月*日**时**分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

*、投标登记及递交投标文件起始时间： ****年*月*日**时**分，截止时间：****年*月*日**时**分。

*、开标时间：****年*月*日**时**分。

*、投标登记、接收投标文件、开标地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部，地址：广州黄埔区水西路**号*楼（汇丽国际*栋写字楼*楼）指定开标室，可在广州公共资源交易中心网站进行查询。

*）投标登记及递交投标文件及开标时间：请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“服务指南”专栏中的“交易活动安排”，输入项目编号即可查询（投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息，截标后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准）。

*）如登记参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长登记时间。

*、招标文件获取及办理投标登记手续：

*、招标文件获取：招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于**天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标公告中明确说明。

*、投标人递交投标文件应提交下列资料方能办理投标登记手续：

①法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）及被授权人身份证原件（联合体投标的，由联合体主办方递交）、联合体投标协议书原件（联合体投标的需提交）、《投标登记申请表》原件，并同时递交投标文件（含资格审查文件）方能进行投标登记。

②填妥并盖章（联合体投标的由联合体主办方盖章）《投标登记申请表》原件*式*份（表格可从

本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下*阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足*名或经评审通过设计部分（或施工部分）有效性审查的投标人少于*人时招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。本项目为非电子评标，投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子光盘。信息取自广州市房建和市政企业库的除外。

**、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台公示，公开接受投标人的监督。

**、费用

*、本项目招标控制价为人民币******万元，建安工程费招标控制价     ******万元（其中暂列金为****.**

万元），设计费招标控制价为****万元。

本项目需由设计单位编制设计概算；施工单位编制施工图预算，且须在完成施工图后**日历天内申报设计概算和施工图预算，设计概算建安工程费送审价不能超过建安工程费招标控制价*（*-中标下浮率）；施工图预算送审价不能超过建安工程费概算审定价，设计概算和施工图预算最终以业主或其授权委托第*方咨询单位审定为准，作为确定合同价和施工结算的依据，设计概算和编制施工图预算原则如下：

执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《广东省市政工程综合定额》（****年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（****年）、《广东省安装工程综合定额》（****年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（****年）等相关定额标准及工程实施期工程造价管理机构发布的材料设备参考价格编制综合单价并执行合同下浮率（以合同约定为准）。其中材料、设备价格执行投标截止日期前**天工程造价管理机构发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料、设备单价，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计算税前价格，且需对选用的厂商价格信息重新进行市场调研询价后就低使用。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》均没有的相关价格的，由发包人、监理单位、承包人结合市场价共同协商确定。

*、设计费报价由各投标人在不高于设计招标控制价的情况下自行报价。

*、建安工程费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报建安工程费招标控制价下浮率。对低于该警戒价（本工程成本警戒价，按建安工程费招标控制价的** %设置）的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。若评标委员认为投标人所提交的资料不足以判定其是否低于企业成本的，应要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应否决其投标。

*、本项目招标代理服务费由中标人支付，收费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价〔****

〕****号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔****〕***号）文的规定及招标人与招标单位签订的招标代理合同约定执行。本项目招标类型为工程类，投标人在投标时综合考虑，并在领取中标通知书前将此费用支付给招标代理单位。

*、本项目设计费为总价包干费用，按中标设计费包干，该费用已包含设计承包人完成项目的设计工作内容所需的所有费用（包括但不限于购买相关管线图纸、资料、咨询、设计文件修改等费用，发包人不再支付合同中列明费用外的任何其它费用），结算时不予调整。

**、其他事项

*、前期服务机构：可行性研究报告编制单位是上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司广州分公司。

*、投标时是否需要提交设计模型：否。

*、参加投标之前，投标人应查询在交易中心的信息登记情况、拟报名人员的使用状态，以免出现企业以及拟报报名人员不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的*切后果由投标人自行承担。

*、本项目没有投标方案经济补偿

**、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州科城筑康运营管理有限公司[联系方式]

异议受理电话：***-********

地址：广州市黄埔区开创大道****号负*层**房

**、本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：

**）、广东省招标招标监管网（****://***.******.***.**/）、中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***/）等媒体发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

**、本项目为非电子评标，投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子光盘，投标文件需按招标公告、招标文件的要求单独提交。如纸质投标文件与电子光盘内容不符，以纸质投标文件为准。

 

招标人：广州科城筑康运营管理有限公司[联系方式]

招标代理机构：广州市市政工程监理有限公司[联系方式]

日期：**** 年* 月**日

*

资格审查书面资料及其他取自广州市房建和市政企业库内

资料*览表

 

注： *、本表若存在虚假材料，*经发现或被投诉，经确认证实后，招标人将取消其中标资格，并上报给相关主管部门予以通报。

*、本表在编制投标文件时应附于投标文件内的资格审查资料目录。

*、投标人资格审查合格应满足招标公告第*条单列的资审合格条件。

*、投标人在广州市房建和市政企业库内的上传件必须内容清晰可辨，因上传件模糊导致评标时无法判断的，将直接影响投标文件的有效性，导致资格审查或评标有效性不通过的后果由企业自负。

*、企业入库信息仍按分类记录，投标人应严格按照信息分类原则进行信息归类和入库，由于投标人未按信息分类原则进行归类和入库而导致的相应后果，由投标人自行承担。

*、以上资料（包括打印页）除联合体协议需联合体各方同时盖章，投标人申请人声明需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。

 

 

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                      投标工作，作出郑重声明：

*、本公司保证投标登记及其后提供的*切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

*、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

*、本公司不存在下列情形之*：

（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*）为本标段前期准备咨询服务或者与提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（*）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（*）为本标段的代建人；

（*）为本标段提供招标代理服务的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（*）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（**）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（**）与本标段的其他投标人为同*个单位负责人；

（**）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（**）被依法暂停或取消投标资格的；

（**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（**）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（**）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（**）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（**）在近*年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（**）本公司近两年（从招标公告发布年度起逆推*年的*月*日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

（**）法律法规规定的其他情形。

*、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

*、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队*，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

*、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔****〕*号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔****〕**号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔****〕***号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发&**;广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法&**;的通知》（穗建筑〔****〕***号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统*管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。

*、与本公司单位负责人为同*人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：        

。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

*、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动*个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

*、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“*不准进、*不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标登记*年，对责任项目负责人暂停投标登记*年。多次违规的，暂停投标登记*至*年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

特此声明

   声明企业：（企业公章）

                   法定代表人签字：

                   项目负责人签字:

                   施工方技术负责人签字：

   年  

月   日

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和施工方技术负责人签字。联合体投标的，“声明企业”*栏需填写联合体主办方的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章即可。

投标申请人声明(施工单位

协办方)

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                       

投标工作，作出郑重声明：

*、本公司保证投标登记及其后提供的*切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

*、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

*、本公司不存在下列情形之*：

（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（*）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（*）为本标段的代建人；

（*）为本标段提供招标代理服务的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（*）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（**）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（**）与本标段的其他投标人为同*个单位负责人；

（**）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（**）被依法暂停或取消投标资格的；

（**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（**）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（**）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（**）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**

）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（**）在近*年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；

（**）法律法规规定的其他情形。

*、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队*，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

*、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔****

〕*号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔****〕**号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔****〕***号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发&**;广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法&**;的通知》（穗建筑〔****〕***号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统*管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。

*、与本公司单位负责人为同*人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：        

。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

*、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动*个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

                        

声明企业：

                            

法定代表人签字：

                           

年   月   日

                                                      

（企业公章）

*

投标申请人声明(设计单位提供)

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                       投标工作，作出郑重声明：

*、本公司保证投标登记及其后提供的*切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

*、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

*、本公司（含联合体成员）不存在下列情形之*：

（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*）为本标段前期准备咨询服务或者与提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（*）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（*）为本标段的代建人；

（*）为本标段提供招标代理服务的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（*）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（**）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（**）与本标段的其他投标人为同*个单位负责人；

（**）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（**）被依法暂停或取消投标资格的；

（**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（**）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（**）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（**）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（**）在近*年内投标人或其法定代表人、拟委派的设计负责人有行贿犯罪行为的；

（**）本公司近两年（从招标公告发布年度起逆推*年的*月*日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

（**）法律法规规定的其他情形。

*、与本公司单位负责人为同*人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：            

。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

*、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动*个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

 

特此声明

 

 

               声明企业：（企业公章）

                  法定代表人签字：

            年  

月   日

*：

联合体投标协议书

      

［联合体主办方单位名称、联合体各成员单位名称］自愿组成联合体，共同参加广州巴塞罗那国际医院设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

*、      

（施工方单位名称）为联合体主办方。

*、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的*切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

*、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

*、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（*

）        （联合体主办方施工单位名称）：作为联合体的主办方（兼总负责方）负责本工程的施工及牵头工作。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

（*

）      （设计单位名称）：主要负责本工程的设计工作，具体按合同要求。

（*

）         （施工单位名称）：作为本项目的施工协办方，主要承担本项目的                   工作，具体按合同要求。（适用于联合体中含*家施工单位）

*、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

主办方名称：                               

（盖单位章）

法定代表人：                      

（签字或盖章）

成员*名称：           

                     （盖单位章）

法定代表人：                      

（签字或盖章）

成员*名称：                                

（盖单位章）（适用于联合体中含*家施工单位）

法定代表人                      

（签字或盖章）（适用于联合体中含*家施工单位）

日期：    

年     月     日

注：单独投标的，无需提交本协议书。

: