春光路电力隧道（未来一路综合管廊-东扩16变电站）项目工程总承包（EPC）项目（第一标段）-比比招标网

报建编号：	*****************
报建名称：	春光路电力隧道（未来路综合管廊-东扩*变电站）
招标登记编号：	******************
招标项目名称：	春光路电力隧道（未来路综合管廊-东扩变电站）项目工程总承包（**）项目
招投标监管部门：	东湖新技术开发区建设工程招投标办公室
招标人（盖章）：	武汉光谷科学岛建设发展有限公司
招标人法定代表人（盖章）：	顾杨
招标代理机构：	国信招标集团股份有限公司[联系方式]
招标人联系人：	张立		招标联系电话：		***********
招标人代理联系人：	陈鹏		招标代理联系电话：		***********
是否电子标：	电子标
工程地点：	起点接已设计未来路电力隧道，终点接规划东扩*#变电站
招标类别：	工程总承包招标
招标内容：	设计施工总承包
招标方式：	公开招标
招标内容说明：	建设地点：东湖高新技术开发区起点接已设计未来路电力隧道，终点接规划东扩#变电站。建设规模：该项目位于科学岛区域内，起点接已设计未来路电力隧道，终点接规划东扩 #变电站，全长约 * 米。项目包括顶管、工作井、支架、强弱电、消防、通风等相关工程。招标范围：、设计范围：本项目的施工图设计施工图设计（含预算）及工程建设后续全过程技术服务（包含补充设计、变更设计、现场服务）等。、施工范围：春光路电力隧道（未来路综合管廊-东扩变电站）工程施工，包括但不限于施工图范围内的顶管、工作井、支架、强弱电、消防、通风等相关工程。协助发包人水、电、气等的报装报建及相关措施施工，及满足所有建设功能需求的全部工作的施工、竣工验收和缺陷责任处理等。、承包范围包括但不限于以上范围，承包人须负责按照经审查的地质勘察、发包人相关要求以及国家和行业现行技术规范、标准完成工程的设计和施工。承包人对上述承包范围内的工程质量、进度、安全和造价等方面负全责。
本次招标工程投资额(万元)：	**.*	立项批准文号：		武新管政务[**]* 号
计划工期（日历天）：	***	标段数/采购数：	*
质量要求：	合格
对投标人资格审查方式：	资格预审	资格预审办法：		武汉市建设工程工程总承包招标资格预审文件示范文本（评审制）
公告发布及投标报名、资格预审文件下载起止时间：	**-- : ~ -- :**
投资总额（万元）：	****	购领招标文件地点：		网上下载
招标文件发售价格：	*	购领招标文件时间：
资格预审文件获取方式：	网上下载
投标报名方式：	网上下载
资格预审申请书送达截止时间：
资格预审申请书送达地点：	网上递交
资格预审申请书送达单位：	国信招标集团股份有限公司[联系方式]
资格预审结果公示起止时间：	~
资格预审结果通知时间：
评标办法：
公告状态：	正常
其他要求：	、申请人应具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或市政行业甲级设计资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级设计资质，同时具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证（如为联合体申请，仅需联合体协议中承担施工任务的单位具备），并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。、本次资格预审接受联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的，应满足下列要求：联合体的资质应符合申请人资格要求规定，联合体资质按照联合体协议约定的分工认定；施工单位为联合体牵头单位，联合体成员数量不得超过家；、根据湖北省住房和城乡建设厅《关于推动全省建筑市场统开放的通知》（鄂建文〔**〕号）的规定，“省内外建筑企业在各市州区域流动，统实行体化平台登记管理”。申请人应当在“湖北省建筑市场监督与诚信体化工作平台”（网址：*://.***../*/）进行企业基本信息和人员信息登记。、其他要求详见备注。
备注：	其他要求（含财务要求、业绩要求、人员、信誉要求等）：（）财务要求：申请人近年（**年、年、*年）具有经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告，近年未出现亏损（提供会计师事务所或者审计机构出具的近年度财务审计报告；若为联合体申请，联合体双方均需提供；成立不足年的，则提供成立至今经会计师事务所或审计机构出具的财务报告）；（）业绩要求（满足①或②均可）：①申请人自**年月至资格预审文件递交截止时间至少承接过个单项合同金额在*万元及以上的市政工程总承包()业绩；②申请人自**年月至资格预审文件递交截止时间至少承接过个单项合同金额在**万元及以上的市政工程施工总承包业绩和个投资金额在***万元及以上的市政工程设计业绩。（业绩证明材料提供合同和中标通知书，时间以合同签订时间或中标通知书落款时间为准）；（）人员要求：①工程总承包项目经理：具备市政公用工程专业级注册建造师执业资格、注册证书和有效的安全生产考核合格证书（证），***年月至资格预审文件递交截止时间担任过单项合同金额在***万元及以上的市政工程的施工项目经理或工程总承包项目经理。工程总承包项目经理满足相应条件的，可以兼任本项目施工负责人，但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）（提供承诺书，格式自拟，申请人为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任）；②设计负责人必须为国家级注册建筑师或国家级注册结构工程师（如为联合体，须注册于联合体协议中承担设计任务的单位），并具有相关专业高级及以上技术职称；③施工负责人必须具备市政公用工程专业级注册建造师执业资格、注册证书和有效的安全生产考核合格证书（证）（如为联合体，须注册于联合体协议中承担施工任务的单位），不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人（含施工总承包工程、专业承包工程），并提供相关承诺（格式自拟）。（）信誉要求：在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单（提供查询结果截图）；被有关部门依法列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单或失信被执行人名单（提供信用中国网站查询结果截图）；在最近*年内申请人或其法定代表人或拟委任的项目经理有行贿犯罪行为（上述行贿犯罪行为是指被人民法院生效判决、裁定认定的行贿罪，提供承诺书等相关声明即可，无需提供裁判文书网截图等其他证明材料）；在本项目招标投标活动中存在串通投标行为（提供不参与串通投标承诺书），上述情况均将被拒绝参加本次投标（若为联合体投标，各成员方均需提供）。
合格投标人的数量：	采用评审制进行资格预审的，招标人限定的通过资格预审的人数不得少于*人

报建编号：	*****************
报建名称：	春光路电力隧道（未来路综合管廊-东扩*变电站）
招标登记编号：	******************
招标项目名称：	春光路电力隧道（未来路综合管廊-东扩变电站）项目工程总承包（**）项目
招投标监管部门：	东湖新技术开发区建设工程招投标办公室
招标人（盖章）：	武汉光谷科学岛建设发展有限公司
招标人法定代表人（盖章）：	顾杨
招标代理机构：	国信招标集团股份有限公司[联系方式]
招标人联系人：	张立		招标联系电话：		***********
招标人代理联系人：	陈鹏		招标代理联系电话：		***********
是否电子标：	电子标
工程地点：	起点接已设计未来路电力隧道，终点接规划东扩*#变电站
招标类别：	工程总承包招标
招标内容：	设计施工总承包
招标方式：	公开招标
招标内容说明：	建设地点：东湖高新技术开发区起点接已设计未来路电力隧道，终点接规划东扩#变电站。建设规模：该项目位于科学岛区域内，起点接已设计未来路电力隧道，终点接规划东扩 #变电站，全长约 * 米。项目包括顶管、工作井、支架、强弱电、消防、通风等相关工程。招标范围：、设计范围：本项目的施工图设计施工图设计（含预算）及工程建设后续全过程技术服务（包含补充设计、变更设计、现场服务）等。、施工范围：春光路电力隧道（未来路综合管廊-东扩变电站）工程施工，包括但不限于施工图范围内的顶管、工作井、支架、强弱电、消防、通风等相关工程。协助发包人水、电、气等的报装报建及相关措施施工，及满足所有建设功能需求的全部工作的施工、竣工验收和缺陷责任处理等。、承包范围包括但不限于以上范围，承包人须负责按照经审查的地质勘察、发包人相关要求以及国家和行业现行技术规范、标准完成工程的设计和施工。承包人对上述承包范围内的工程质量、进度、安全和造价等方面负全责。
本次招标工程投资额(万元)：	**.*	立项批准文号：		武新管政务[**]* 号
计划工期（日历天）：	***	标段数/采购数：	*
质量要求：	合格
对投标人资格审查方式：	资格预审	资格预审办法：		武汉市建设工程工程总承包招标资格预审文件示范文本（评审制）
公告发布及投标报名、资格预审文件下载起止时间：	**-- : ~ -- :**
投资总额（万元）：	****	购领招标文件地点：		网上下载
招标文件发售价格：	*	购领招标文件时间：
资格预审文件获取方式：	网上下载
投标报名方式：	网上下载
资格预审申请书送达截止时间：
资格预审申请书送达地点：	网上递交
资格预审申请书送达单位：	国信招标集团股份有限公司[联系方式]
资格预审结果公示起止时间：	~
资格预审结果通知时间：
评标办法：
公告状态：	正常
其他要求：	、申请人应具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或市政行业甲级设计资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级设计资质，同时具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证（如为联合体申请，仅需联合体协议中承担施工任务的单位具备），并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。、本次资格预审接受联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的，应满足下列要求：联合体的资质应符合申请人资格要求规定，联合体资质按照联合体协议约定的分工认定；施工单位为联合体牵头单位，联合体成员数量不得超过家；、根据湖北省住房和城乡建设厅《关于推动全省建筑市场统开放的通知》（鄂建文〔**〕号）的规定，“省内外建筑企业在各市州区域流动，统实行体化平台登记管理”。申请人应当在“湖北省建筑市场监督与诚信体化工作平台”（网址：*://.***../*/）进行企业基本信息和人员信息登记。、其他要求详见备注。
备注：	其他要求（含财务要求、业绩要求、人员、信誉要求等）：（）财务要求：申请人近年（**年、年、*年）具有经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告，近年未出现亏损（提供会计师事务所或者审计机构出具的近年度财务审计报告；若为联合体申请，联合体双方均需提供；成立不足年的，则提供成立至今经会计师事务所或审计机构出具的财务报告）；（）业绩要求（满足①或②均可）：①申请人自**年月至资格预审文件递交截止时间至少承接过个单项合同金额在*万元及以上的市政工程总承包()业绩；②申请人自**年月至资格预审文件递交截止时间至少承接过个单项合同金额在**万元及以上的市政工程施工总承包业绩和个投资金额在***万元及以上的市政工程设计业绩。（业绩证明材料提供合同和中标通知书，时间以合同签订时间或中标通知书落款时间为准）；（）人员要求：①工程总承包项目经理：具备市政公用工程专业级注册建造师执业资格、注册证书和有效的安全生产考核合格证书（证），***年月至资格预审文件递交截止时间担任过单项合同金额在***万元及以上的市政工程的施工项目经理或工程总承包项目经理。工程总承包项目经理满足相应条件的，可以兼任本项目施工负责人，但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）（提供承诺书，格式自拟，申请人为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任）；②设计负责人必须为国家级注册建筑师或国家级注册结构工程师（如为联合体，须注册于联合体协议中承担设计任务的单位），并具有相关专业高级及以上技术职称；③施工负责人必须具备市政公用工程专业级注册建造师执业资格、注册证书和有效的安全生产考核合格证书（证）（如为联合体，须注册于联合体协议中承担施工任务的单位），不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人（含施工总承包工程、专业承包工程），并提供相关承诺（格式自拟）。（）信誉要求：在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单（提供查询结果截图）；被有关部门依法列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单或失信被执行人名单（提供信用中国网站查询结果截图）；在最近*年内申请人或其法定代表人或拟委任的项目经理有行贿犯罪行为（上述行贿犯罪行为是指被人民法院生效判决、裁定认定的行贿罪，提供承诺书等相关声明即可，无需提供裁判文书网截图等其他证明材料）；在本项目招标投标活动中存在串通投标行为（提供不参与串通投标承诺书），上述情况均将被拒绝参加本次投标（若为联合体投标，各成员方均需提供）。
合格投标人的数量：	采用评审制进行资格预审的，招标人限定的通过资格预审的人数不得少于*人