*.招标条件

本招标项目桂林市象山区人民法院[联系方式]迎宾路审判业务用房设计-采购-施工（***）工程总承包工程已由桂林市发展和改革委员局以市发改管字[****]**号文批准建设，招标人为桂林市象山区人民法院[联系方式]，建设资金来自财政性资金和业主自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的√设计、√采购、√施工、√竣工验收（或试运行）进行公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.*建设地点：桂林市凯风路西侧，迎宾新村南侧。

*.*建设规模：项目总建筑面积*****.*平方米，其中新建审判业务用房建筑面积*****平方米，地下室建筑面积****.*平方米。配套建设室内外给排水、供电、消防、停车场、大门、围墙、道路硬化、绿化等配套基础设施工程。

*.*合同估算价：本项目总投资****.**万元。其中本次招标合同估算价****.**万元；包括：设计费为***.**万元（含该项目所有设计内容及施工跟踪服务）；建筑安装工程费及采购费等相关费用为****.**万元（设备采购品牌、规格、型号等标准须经业主书面确认）；暂列金额（预备费）为***.**万元（为不可竞争费用）【备注：暂列金额指招标人为工程总承包项目预备的用于建设期内不可预见的费用】；扬尘防治费**.**万元。

*.*计划工期：本项目工程总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等为***天（日历天）；项目建设工期预计从****年*月至****年*月。

*.*招标范围

*.*.*招标的阶段：从项目可行性研究报告批复后开始，通过项目设计、采购、施工、设备安装调试、直到项目竣工验收交付使用的全过程；

*.*.*招标内容：主要建设内容包括审判业务楼、诉讼服务中心、执行指挥中心、地下室的主体土建工程以及相应的室内外给排水、供电、消防、停车场、大门、围墙、道路硬化、绿化等配套基础设施工程设计、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包，具体为（包含但不限于以下内容）：

（*）手续办理：协助招标人办理项目报建报批手续，包含但不限于以下内容：工程报建；施工图审查登记备案；合同备案；缴纳墙改押金（如有）；质量安全监督登记备案；施工许可证；建设工程规划许可证；市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放、道路开口等。

（*）勘察：/。

（*）设计：设计包括该项目所有设计内容及施工过程中跟踪服务。

（*）工程施工：双方确认的上述第*点设计图纸范围内所包含的内容。

（*）采购：上述工程施工范围内的设备及材料采购。

（*）项目管理：对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制，对工程的合同、信息进行管理，按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料，并协调有关参建各方及相关单位的关系。

（*）检测：/。

（*）工程竣工及备案：①整理竣工验收备案资料，完成全部单项验收，协助招标人完成竣工验收工作；②对各设备(系统)进行调试；③协助招标人办理人防、消防工程验收、环保验收、基建档案验收，并完成工程竣工验收备案手续。

（*）工程整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。质保期工作按建设部有关规定执行。

*.*本项目□要求√不要求采用装配式技术。

*.*本项目□要求√不要求采用建筑信息模型（***）技术。

*.投标人资格要求

*.*本次招标要求投标人同时具备相关专业工程设计资质和工程施工总承包资质。其中设计资质要求具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级以上（含乙级）资质；施工资质要求具备建筑工程施工总承包*级及以上（含*级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝****﹞**号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝****﹞**号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

*.*主要负责人员要求：

*.*.*项目总负责人：具有*级注册建筑师或*级注册结构师或*级以上（含*级）注册建造师（建筑工程专业）执业资格，并具有中级及以上（含中级）职称。

*.*.*项目设计负责人：具有*级注册建筑师或*级注册结构师执业资格。

*.*.*项目经理：具有建筑工程专业*级以上（含*级）注册建造师资格，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（*类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第*名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第**条第*款除外）。

*.*.*施工技术负责人：/。

*.*.*项目施工专职安全员：具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书（*类）。

*.*.*其他要求：以上人员不能为同*人且必须为投标单位本单位人员。

*.*业绩要求：☑无要求□有要求。

*.*本次招标☑接受联合体投标□不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

*.*.*本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标。联合体成员由*家设计单位和*家施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证；其中设计资质要求具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级以上（含乙级）资质；施工资质要求具备建筑工程施工总承包*级及以上（含*级）资质。

*.*.*联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

*.*.*组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同*标段的投标，也不得组成新的联合体参与同*标段的投标。

*.*.*联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

*.*.*联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

*.*本项目设置*个标段。

*.*开标前，投标人须到桂林市象山区人民检察院办理行贿犯罪档案查询手续（企业、企业法定代表人及拟投入本项目的项目经理无行贿犯罪查询，若为联合体投标的，联合体的设计方还需提供企业及企业法人无行贿犯罪查询）。

*.*投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

*.投标报名

*.*网上报名。凡有意参加投标者，请于****年*月**日至****年*月*日，由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）凭企业**锁登*桂林市公共资源交易中心网站(****://****.******.**)进行网上报名。

*.招标文件的获取

*.*凡通过网上报名者，请于****年*月**日至****年*月*日，由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）凭企业**锁登*桂林市公共资源交易中心网站(****://****.******.**)购买招标文件。

*.*招标文件每套售价***元，售后不退。

*投标文件的递交

*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月**日上午*点**分，地点为桂林市公共资源交易中心*号开标室（广西桂林市临桂区西城中路**号创业大厦西辅楼*楼北区）。

*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

*.*投标文件必须由投标人专职投标员递交，并持本人的“广西建筑市场诚信卡”拟投入的项目经理和拟投入的所有专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证，否则招标人不予受理。

*.评标方式

综合评估法

*.预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额：无。

进度款支付方式：

*.*设计费的支付：总承包合同签订后*天内支付设计费暂定合同价款的**%；施工图设计经审图公司审核通过后支付至暂定合同价款的**%；设计费经财政评审机构审定后支付至实际合同价款的**%，余款待项目竣工验收通过后*次性付清

*.*施工费的支付：以财政评审机构审定后的施工图预算作为支付依据，合同内（指经财政评审机构审定后的施工图预算范围内的）工程款按形象进度和主要计划工程量付款。

*.*.*工程基础完成，经验收合格并*方确认后（发包方，总承包方，监理方），支付合同总价款的**%;

*.*.*工程完成至主体*层结构，经验收合格并*方确认后（发包方，总承包方，监理方），支付至合同总价款的**%;

*.*.*工程完成至主体结构封顶，经验收合格并*方确认后（发包方，总承包方，监理方），支付至合同总价款的**%;

*.*.*本次招标内项目竣工后，经*方验收，支付至合同总价款的**%；

*.*.*建设工程验收合格后，并提交完整竣工资料后，支付至合同内价款的**%；

*.*.*竣工结算经有关单位结算审核后，支付至结算总价的**%；

*.*.*发包人按工程价款结算总额*%作为工程质量保修金（无息），待工程缺陷责任期满后返还。质量保修金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。所有工程款只转到本合同约定的承包人专用账户。（以上付款方式当政府财政审批与审计相冲突时，以政府财政审批为准。）

*、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***/）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(****://***.***.***.**）、桂林市政府采购网（****://****.****.**）、桂林市公共资源交易中心网（****://****.******.**）发布。

**.交易服务单位

桂林市公共资源交易中心电话：****-*******

**.监督部门及电话

桂林市建设工程招标站电话：**************

**.联系方式

招标人：桂林市象山区人民法院[联系方式]

地址：桂林市中山南路

邮编：******

联系人：蔡岷

电话：****-*******

招标代理机构：广西达成咨询有限公司[联系方式]

地址：桂林市滨江路**号

邮编：******

联系人：毛崇文

电话/传真：****-*******

电子邮箱：*********@**.***

招标人（盖章）：桂林市象山区人民法院[联系方式]

招标代理机构（盖章）：广西达成咨询有限公司[联系方式]

备案机构（盖章）：

经办人：审核人：负责人：

日期：****年*月**日

附件