成都中储粮储备有限公司

罗江粮食仓储项目*期施工答疑**号

             （*.**-*.**）

序号*      

**.**  **:**

*、招标文件第*章评标办法前附表*.*.*（*）企业业绩为“（*）****年**月**日至投标截止时间，工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成，且合同金额在*****万以上（含）的房屋建筑施工总承包业绩，*个业绩得*分，此项最高*分；（*）在提供的上述业绩中，包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在****万元及以上的建构筑物工程，*个业绩加*分，满分*分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑（***米或**层以上）核心筒等。”经对比****年招标的成都中储粮储备有限公司罗江粮食仓储项目招标文件中的企业业绩要求，未要求采用滑模施工工艺的业绩必须包含在提供的企业业绩中，而是可以单独提供采用滑模施工工艺的业绩。按照现招标文件中的企业业绩要求，全国满足该业绩要求的投标单位数量较少，存在故意排斥潜在投标人情况，违反公平竞争。

回复：评标办法中企业业绩内容已修改，按“补遗**”号文执行。

*、招标文件中指出，“社保缴费证明是指，由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近*个月连续缴费证明”。请问我司拟投标项目经理的社保缴纳机构为总公司下属的分公司机构，是否满足招标文件要求？（注：分公司只是总公司的*个分支机构，并不具有独立的法人资格，在法律上、经济上也不具有独立性，只是总公司的附属机构。）

回复：分公司出具的养老保险证明满足招标文件要求。

序号*       

**.** **：**

*、招标文件第*章评分办法前附表*.*.*(*)项中“具有建筑工程相关专业高级及以上技术职称”，请问建筑工程相关专业，土木工程、建筑工程、工民建、工程管理、工程技术等专业是否满足要求？

回复：土木工程、建筑工程、工民建、工程管理、工程技术均满足建筑工程相关专业要求。

*、分公司隶属于总公司的非独立法人分支机构，请问分公司出具的养老保险证明，是否满足招标文件要求？

回复：分公司出具的养老保险证明满足招标文件要求。

*、招标文件中近年完成的类似项目应附合同协议书、竣工验收报告的扫描件。请问具有*方验收的竣工验证证明材料是否满足要求？

回复：*方验收的竣工验证证明材料满足招标文件要求。

*、招标文件未对项目其他管理人员（除项目经理、技术负责人、安全负责人外）进行要求，本次投标文件是否按招标文件执行，无需附其他管理人员资料，待投标人中标后，按照项目实际工作需要和建设行政主管部门的要求组建项目部，配置项目其他管理人员？

回复：根据招标文件，是否提供除项目经理、技术负责人、安全负责人以外的其他管理人员资料由投标人综合考虑，不做硬性要求。但在中标后，中标人须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。

*、如投标人业绩同时满足资格项和加分项要求，是否纳入加分项加分？

回复：详见“补遗**号”文件内容。

*、若拟派项目经理为****年**月**日至今已完成*个总投资不低于*****万元及以上的房屋建筑类工程业绩的执行经理，是否符合项目经理资格项要求？

回复：执行经理不满足要求，需要为项目经理或者项目负责人。

序号*

**.** **：**

招标公告：业绩要求：类似业绩要求：合同金额在*****万上（含）的房屋建筑施工总承包业绩。但在“第*章 评标办法 第*.*.*(*) 条款 其它因素标准 企业实力 企业业绩 合同金额在*****万上（含）的房屋建筑施工总承包业绩。此处是否有误？

回复：评标办法中企业业绩内容已修改，按“补遗**”号文执行。

序号*

**.**  **:**

*、招标公示：“第*条 投标人资格要求 *.*.* 项目经理的要求资格：建筑工程专业(注册专业)*级及以上注册（级别） (注册专业)（级别） 建造师，具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（*证），**** 年**月**日至今已完成*个总投资不低于 ***** 万元及以上的房屋建筑类工程业绩（业绩要求）。”

招标文件：“第*章 评标办法 第*.*.*(*)条款 项目管理机构评分标准 项目经理任职资格与业绩 具备招标文件资格要求的情况下，具有建筑工程专业*级注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格*证得 *.* 分；具有建筑工程相关专业高级及以上职称的加 *.*分；此项最高得分 * 分。”

    我方认为：“项目经理在招标公告中已明确了项目经理资格要求。但招标文件在第*章 评标办法 第*.*.*(*)条款 项目管理机构评分标准 项目经理任职资格与业绩中设置项目经理具有建筑工程相关高级职称加份加*.*分。存在对其个别单位特定设定的条件，在有意设置不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。违背《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条 “招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 ”第*条“以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”规定。”

回复：评标办法中对项目经理的资格、职称进*步提升要求是作为加分项，秉承本项目采用综合评估法，择优选择中标人为初衷，不存在贵方认为对其个别单位特定设定的条件，有意设置不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的情形。

*、招标文件：“第*章 评标办法 第*.*.*(*)条款 项目管理机构评分标准 技术负责人任职资格与业绩 具有建筑工程专业*级注册建造师资格得*分，具有建筑工程相关专业高级及以上职称的加*分；此项最高得分*分。”

我方认为：根据“标准招标文件规定”技术负责人的资格要求“具有  专业   级及以上有效的专业技术职称证书或者具有  专业  级及以上有效的建造师证书”。技术负责人的资格要求只要满足其中*条就有任职资格。在本次招标文件中设置技术负责人需要*个条件，存在对其个别单位特定设定的条件，在有意设置不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。违背《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条 “招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 ”第*条“以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”规定。

回复：请投标人仔细阅读招标文件内容，招标文件第*章*.*.*投标人资质条件、能力和信誉，技术负责人的资格要求为无要求。评标办法中对技术负责人的资格、职称要求是作为加分项，秉承本项目采用综合评估法，择优选择中标人为初衷，不存在贵方认为对其个别单位特定设定的条件，有意设置不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的情形。

*、招标文件：“第*章 评标办法 第*.*.*(*) 条款 其它因素标准 企业实力 企业业绩 （*）****年** 月**日至投标截止时间，工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成，且合同金额在***** 万以上（含）的房屋建筑施工总承包业绩，*个业绩得*分，此项最高*分；（*）在提供的上述业绩中，包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 **** 万元及以上的建构筑物工程，*个业绩加 *分，满分*分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑（*** 米或 ** 层以上）核心筒等。”

我方认为：“招标文件在企业业绩第(*)条设置的加分项,要求合同金额在*****万以上（含）的房屋建筑施工总承包业绩中且包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在****万元及以上的建构筑物工程，涉嫌故意排斥有*****万以上（含）的房屋建筑施工总承包业绩，同时有采用滑模施工工艺完成的、合同金额在****万元及以上的建构筑物工程业绩的投标人。存在对其个别单位特定设定的条件，在有意设置不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。违背《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条 “招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 ”第*条“以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”规定。”

回复：评标办法中企业业绩内容已修改，按“补遗**”号文执行。

序号*

**.**  **:**

*.招标文件第*章投标人须知前附表*.*.*投标文件签字或盖章要求：“数据电文形式投标文件中所有要求签字的地方应使用电子签章。过渡期内可以使用直接录入内容并上传用不褪色的墨水（签字笔）由本人亲笔手写签字(包括姓和名)的扫描件，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。”请问在“*川省投标文件编制工具”授权委托书中委托代理人签字处可否由本人亲笔手写签字后的扫描件，通过形式上传即可，无需加盖委托代理人的电子印章？请明确。

回复：请投标人按照招标文件第*章投标人须知前附表*.*.*投标文件执行。

*.安全负责人具有有效的安全生产考核合格*证，请问：*.提供交安*或建安*证是否满足要求？*.安全生产考核合格*证为项目负责人的要求，安全生产管理人提供全生产考核合格*证是否满足要求？

回复：*、需提供具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（*证）。

*、根据招标文件，安全负责人具有生产考核合格*证不满足招标文件要求。

*.招标文件*.*.*投标人资质条件、能力及信誉“（*）技术负责人资格无要求”，请问若拟委派的技术负责人目前在其他项目任职，可否提供加盖投标人公章的承诺函，承诺若本项目中标后能从原项目撤离到本项目任职？请明确。

回复：招标须知前附表第*.*.*“限制投标的情形”中，未将技术负责人有在任项目作为限制投标的因素，且招标文件其他条款中也无类似要求。因此，投标人是否提供承诺函不做硬性要求，也不作为评审审查条件，但在本项目施工过程中必须满足合同条款中对技术负责人的任职要求。请投标人综合考虑投标。

序号*

**.**  **:**

疑问*：招标公告“*.*.*业绩要求”近年（ **** 年 ** 月 ** 日 至投标截止时间，不少于 * 年） 已完成 不少于 * （* 至 * 个）个类似项目。类似项目是指: 工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成，且合同金额在 ***** 万以上（含）的房屋建筑施工总承包业绩与第*章评标办法（综合评估法）“其他因素评分因素”企业实力（*）**** 年 ** 月 ** 日至投标截止时间，工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成，且合同金额在 ***** 万以上（含）的房屋建筑施工总承包业绩，* 个业绩得 * 分，此项最高 * 分； 该项目投标最高限价为********* 元，请问业绩要求是否存在矛盾？

回复：评标办法中企业业绩内容已修改，按“补遗**”号文执行。

疑问*：第*章评标办法（综合评估法）“其他因素评分因素”企业实力（*）在提供的上述业绩中，包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 **** 万元及以上的建构筑物工程，* 个业绩加 * 分，

满分 * 分。存在*川省发展和改革委员会等* 部门关于印发《*川省工程项目招投标领域营商环境专项整治实施方案》的通知川发改法规（****）*** 号文件“（*）整治范围*.将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件”的情形。综上所述，本项目存在严重的限制潜在投标人情形；请相关部门本着公开、公平、公正和诚实信用的原则予以核实并取消不合理的业绩加分标准（取消在提供的上述业绩中，包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 **** 万元及以上的建构筑物工程，* 个业绩加 * 分，满分 * 分。）

回复：评标办法中企业业绩内容已修改，按“补遗**”号文执行。

序号*

**.**  **:**

本项目下载的《建设工程施工合同》中项目名称、工期、工程立项批准文号及工程承包范围等内容与招标文件不*致，请明确。

回复：合同文件已修正，详见“补遗**号”

序号*  

**.**  **:**

*、第*章 “评标办法”*.*.*（*）项中企业实力，企业业绩：（*）**** 年 ** 月 ** 日至投标截止时间，工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成，且合同金额在 ***** 万以上（含）的房屋建筑施工总承包业绩；（*）在提供的上述业绩中，包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 **** 万元及以上的建构筑物工程。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑（*** 米或 ** 层以上）核心筒等。 请招标人确认采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在****万元及以上的建构筑物工程。是指总合同额还是指滑膜部分合同额？

回复：上述“企业业绩评分办法”已进行了修正，具体详见“补遗*号”。“采用滑模施工工艺完成的、合同金额在****万元及以上的*个类似筒仓结构形式的建构筑物工程”中的“****万元”指合同总金额。

*、招标文件“建设工程施工合同”第*部分合同协议书中工程名称：“成都中储粮储备有限公司罗江粮食仓储项目施工/标段”与招标文件第*章“投标人须知”*.*.*项中项目名称“成都中储粮储备有限公司罗江粮食仓储项目*期施工”不*致，请招标人确认工程名称。

回复：合同文件已修正，详见“补遗**号”

*、招标文件中“建设工程施工合同”第*部分合同协议书中工程承包范围“新建 ** 座浅圆仓、* 座平房仓，总仓容 ** 万吨，配套建设辅助生产设施及办公生活设施；配套建设工作塔、汽车接收站、消防水池、消防泵房、综合楼、边坡支护、挡土墙、桥梁等附属设施工程，以及道路、地坪、水电外网等总图工程。具体以施工图纸和工程量清单所示的全部内容为准”。与招标文件第*章“投标人须知”*.*.*项中招标范围“扩建浅圆仓 ** 座，总仓容 ** 万吨；配套建设器材库、微型消防站等附属设施及道路、地坪、水电外网等总图工程；同步建设科技储粮及智能化技术应用设施。具体以施工图纸和工程量清单所示的全部内容为准”不*致，请招标人确认招标范围。

回复：合同文件已修正，详见“补遗**号”

*、招标文件“建设工程施工合同”第*部分合同协议书中工期总日历天数“***天”。与招标文件第*章“投标人须知”*.*.*项中计划工期“***日历天” 不*致，请招标人确认总工期。

回复：合同文件已修正，详见“补遗**号”

*、招标文件“建设工程施工合同”第*部分合同协议书中质量标准“工程质量符合：现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准”。与招标文件第*章“投标人须知”*.*.*项中质量要求“达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准” 不*致，请招标人确认质量标准。

回复：合同文件已修正，详见“补遗**号”

序号*

**.**  **:**

招标文件“第*章 评标办法（综合评估法）*.*.*(*)企业实力（*）在提供的上述业绩中，包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 **** 万元及以上的建构筑物工程，* 个业绩加 * 分，满分 * 分。”根据****年*月*日*川省住房和城乡建设厅、*川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于印发《*川省房屋建筑和市政工程标准招标文件》修改和补充的通知，通知中“**、补充第*章“评标办法”注：（*）不得设定与招标项目的具体特点不相适应的业绩作为加分条件”本项目采用滑模施工工艺，对应子项合同金额未达到****万元以上，是否存在提高业绩标准，限制、排斥潜在投标人行为？可否删除对应子项合同金额限制?

回复：评标办法中企业业绩内容已修改，按“补遗**”号文执行。

序号**

**.**   **:**

清单总说明中第*、平房仓、浅圆仓挡粮门、保温密闭门窗。各类挡粮门（挡粮门上口的弧形预埋件由发包人单独集采的单位提供、土建单位进行预埋）、密闭门的预埋件均由土建总承包实施。以及第*、浅圆仓各类挡粮门（挡粮门上口的弧形预埋件由发包人单独集采的单位提供、土建单位进行预埋）、密闭门的预埋件均由土建总承包实施。请发包人在清单中明确。

回复：只有“挡粮门弧形预埋件”材料由发包人集采单位提供，承包人进行安装，安装费用综合到其他子项单价中，不单独计费；其余挡粮门预埋件、保温密闭门预埋件已计入预埋铁件清单中。

序号**

**.**  **:**

*、招标文件投标人须知前附表*.*.* 履约担保中公布的“投标最高限价*********元”与控制价封面以及给定的招标控制***（限价：*********.**元）中公布的数据不*致。是否招标文件中公布数据有误，请招标人明确？

回复：招标控制价以最新发布的补遗为准，详见“补遗**号”。

*、投标阶段是否需要提交综合单价分析表,请招标人明确？

回复：根据招标文件第*章“工程量清单”备注：工程量清单编制、投标报价及工程量清单计价表等按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（** *****-****）、《*川省建设工程工程量清单计价定额》及有关配套规定执行。依据该要求，需要投标人提供“综合单价分析表”。

*、清单编制说明中提供了部分材料的“承包人提供主要材料和工程设备品牌/厂家*览表”请问在投标阶段是否只作为投标报价参考依据，无需选择确切品牌填报？请招标人明确。

回复：清单编制说明“(**)承包人提供主要材料和工程设备品牌/厂家*览表”在招投标阶段仅作为投标人报价的参考依据，投标人无需在投标时选择或填报确切品牌。投标人应根据品牌要求综合考虑报价，其投标报价被默认为满足所有品牌的造价需求，具体品牌由招标人与中标人在合同签订阶段协商确定。

*、招标清单器材库安装工程中清单项“*目** 配管****”项目名称描述与项目特征描述不*致。请问以那个准？

回复：以清单项名称为准，即配管****。

*、总平工程中总平排水工程所属专业类别为建筑工程，请问是否有误，请招标人明确？

回复：招标清单中“总平排水工程”单独成篇，并未像投标人所述含在“建筑工程”，请投标人认真理解招标清单并综合考虑投标。

*、招标清单浅圆仓建筑与装饰工程中清单项*目*“***素混凝土回填”，项目名称描述与项目特征描述不*致。请问以那个准？

回复：以清单项名称为准，即***素混凝土回填。

*、招标控制价中单项工程“器材库、微型消防站、浅圆仓、”的建筑与装饰工程中清单项“现浇构件钢筋******* φ**”的综合单价不*致，且差距较大，建议调整。

回复：浅圆仓钢筋为部分弧形钢筋，与器材库、微型消防站不同，故综合单价不同。不调整上述清单项综合单位，请投标人综合考虑投标。

*、招标控制价中单项工程“微型消防站、浅圆仓、”的建筑与装饰工程中清单项“现浇构件钢筋******* φ**”的综合单价不*致，且差距较大，建议调整。

回复：浅圆仓钢筋为部分弧形钢筋，与器材库、微型消防站不同，故综合单价不同。不调整上述清单项综合单位，请投标人综合考虑投标。

*、招标控制价中单项工程“器材库、微型消防站、浅圆仓、”的建筑与装饰工程中清单项“现浇构件钢筋******* φ**”的综合单价不*致，且差距较大，建议调整。

回复：浅圆仓钢筋为部分弧形钢筋，与器材库、微型消防站不同，故综合单价不同。不调整上述清单项综合单位，请投标人综合考虑投标。

**、招标控制价中单项工程“器材库、微型消防站”的建筑与装饰工程中清单项“女儿墙内侧面抹灰”的综合单价不*致，且差距较大，建议调整。

回复：各个单体建筑施工情况不同，故综合单价不同。不调整上述清单项综合单位，请投标人综合考虑投标。

**、招标控制价中单项工程“器材库、微型消防站”的建筑与装饰工程中清单项“有梁板模板”的综合单价不*致，建议调整。

回复：器材库“有梁板模板”未超高，微型消防站“有梁板模板”超高，模板数量各不相同，因此综合单价不*致。不调整上述清单项综合单价，请投标人综合考虑投标。

**、招标控制价中单项工程“总平工程”的总平安装工程中清单项“中粗砂回填”的综合单价不*致，且差距较大，建议调整。

回复：给排水管网和消防管网的回填方式不同，故综合单价不*致。不调整上述清单项综合单位，请投标人综合考虑投标。

**、招标文件专用合同条款“*.*.*提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有证件由承包人办理，以承包人为主，发包人仅进行协助。”

    此条约定不合理，法律法规约定由发包人办理的，应由发包人办理并承担费用，承包人进行协助，如施工许可证等。

回复：合同文件已修正，详见“补遗**号”。

**、招标文件专用合同条款“*.*承包人的*般义务（*）承包人提交的竣工资料的内容：……若承包人不在规定时间内提交工程结算资料，监理工程师可按照现有资料和掌握的情况进行单方面结算，承包人将无条件接受和认可，造成后果由承包人承担。”

    建议修改为：“……若因承包人原因导致的承包人不在规定时间内提交工程结算资料，监理工程师可按照现有资料和掌握的情况进行单方面结算，承包人将无条件接受和认可，造成后果由承包人承担。”

回复：合同文件已修正，详见“补遗**号”。

**、招标文件专用合同条款“*.*承包人的*般义务（**）?……若监理或发包人对材料、设备及成品质量有疑议而要求对其进行额外的检验试验、破坏性试验及其他特殊要求的检验试验时，若检验试验合格，费用由发包人承担，若检验试验不合格，费用由承包人承担。桩基等本项目所有工程检测费用由承包人承担。?合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。”

    上述约定不合理，①若检验试验合格，费用由发包人承担，工期顺延，对承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏责任由发包人承担；②按照国家相关法律法规应由发包人负责的第*方检验费用及调试费用由发包人负责，检测费用由发包人承担。

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传。

序号**

**.**  **:**

**、招标文件专用合同条款“*.*承包人的*般义务（**）?产生争议及争议解决（包括仲裁和诉讼）不是承包人顺延工期、不移交工程及施工资料、拖延工程验收、不配合工程备案等事宜的理由，争议解决（包括仲裁和诉讼）期间承包人应当按照发包人和合同约定要求及时完成上述工作。”

    约定不合理，建议删除此条。

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传，针对上述条款无变动，请投标人综合考虑投标。

**、招标文件专用合同条款“*.*.*因发包人原因导致工期延误（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：……因发包人用地、征地、拆迁等原因引发的工程停工或怠工（局部停工除外），累计超过**天时，工程总工期相应顺延，发包人不承担任何补偿费用。”

    建议修改条款，因发包人用地、征地、拆迁等原因引发的工程停工或怠工，承包人相应损失应由发包人承担。

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传，针对上述条款无变动，请投标人综合考虑投标。

**、招标文件专用合同条款“**.*市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：是,材料调整范围：仅限于钢筋、混凝土、钢材（成品设备制造使用钢材除外）*种主材。”

    建议增加可调差材料，如电线、电缆、砂、石等。

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传，针对上述条款无变动，请投标人综合考虑投标。

**、招标文件专用合同条款“**.*.*付款周期关于付款周期的约定：关于中央补助资金的约定：……因财政部或财政部*川省监管局原因导致资金下拨迟延的，发包人不承担责任，承包人也不得因此停工、要求工期顺延等。⑦发包方审计、评审报告确认书、工程施工（含竣工图）资料备案表（移交表）。由于本工程为国家财政投资的建设工程，工程价款结算以上级主管部门批复的评审或审核结果作为依据。”

因财政部或财政部*川省监管局原因导致资金下拨迟延的，发包人应积极解决，以保证承包人顺利完成施工任务，此条应删除。

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传，针对上述条款无变动，请投标人综合考虑投标。

**、招标文件专用合同条款“**.*.*进度款审核和支付（*）（*）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发并承包人提供相关票证后**天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。”及“**.*竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：对于本项目资金来源包括中央补助资金的申请，故发包人在收到承包人申请后，及时会同监理等单位逐级提报分公司审核后，报财政部或者*川省监管局审批。因财政部或者*川省监管局原因导致资金下拨迟延的，发包人不承担逾期支付责任。”

①建议增加：“发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：应按照银行拆借中心公布的行业贷款利率支付利息，给承包人造成损失的应承担违约金。”②因财政部或者*川省监管局原因导致资金下拨迟延的，发包人应积极解决，以保证承包人顺利完成施工任务，此条应删除。

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传，针对上述条款无变动，请投标人综合考虑投标。

**、招标文件专用合同条款“**.*竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：……最终结算价款由发包人聘请的审计机构出具审计报告并经双方确认为准。承包人对审计报告提出异议（以两次为限），经审计机构复核后，承包人仍不签字确认的，发包人有权依审计结论进行结算。”

两次为限不合理，应删除“承包人对审计报告提出异议（以两次为限），经审计机构复核后，承包人仍不签字确认的，发包人有权依审计结论进行结算。”

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传，针对上述条款无变动，请投标人综合考虑投标。

序号**

**.**  **：**

**、招标文件专用合同条款“**.*.*发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。(*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:承包人不得以停电、环保治理、疫情、地质灾害、战争等非发包方原因或不可抗力外部因素导致工期延误的情形为由，提出任何费用索赔或者费用赔偿，但是工期可以相应顺延承”

基于权利和义务对等原则，建议完善发包人违约责任。

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传，针对上述条款无变动，请投标人综合考虑投标。

**、招标文件专用合同条款“**.*.*因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满:***天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。”

***天太长，承包人风险较大，建议修改为**天。

回复：最新合同已随“补遗**号”重新上传，针对上述条款无变动，请投标人综合考虑投标。

**、清单编制说明第*条，“材料价格按照德阳市《工程造价信息》****年第*期的材料价格编制”请问是按照德阳市里的罗江县还是德阳市工程造价信息中的德阳市编制？

回复：本招标工程的招标控制价是按照“德阳市工程信息造价”中的“德阳市罗江区”编制，投标人投标时根据自身实际综合考虑报价。

序号**

**.**  **：**

招标文件第*章 评标办法（综合评估法）的*.*.*(*)项要求要求安全负责人具有有效的安全生产考核合格 * 证，此要求不合理。建筑工程安全员总共分为*类，就是所谓的安全“*类人员”。总共分为：

*.企业主要负责人(安全员*)：主要是企业法定代表人或总经理，企业分管安全生产工作的副总经理等。

*.项目负责人(安全员*)：是指取得注册建造师执业资格，由企业法人授权，负责建设工程项目管理的负责人等。也就是所谓的建造师配合考*本。

*.专职安全生产管理人员(安全员*)：*般是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人等人员。

安全生产考核合格 * 证为项目负责人需要的证书，安全负责人只需要安全生产考核合格 * 证即可。

回复：评分办法中要求的安全负责人是*个独立岗位，安全生产考核合格 * 证是对此岗位人员资质的加分项，请投标人综合考虑投标。

序号**      

**.**  **:**

招标文件中指出，“社保缴费证明是指，由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近*个月连续缴费证明”。我公司投标文件中拟派项目管理人员社保由公司下属非独立法人的分公司缴纳，请问此情况是否满足招标文件要求?

回复：分公司缴纳社保满足要求。

                                     成都中储粮储备有限公司

                                        ****年*月**日