询比采购公告根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购金台铁路有限责任公司临海南站*.*******分布式光伏发电项目***总承包工程单位选定，欢迎合格供应商前来竞标。*、项目概况和采购范围*、项目概况：总体介绍：金台铁路有限责任公司临海南站*.*******分布式光伏发电项目的***总承包工程，预算金额：***.*万元（小*** 预算单价*.*元/瓦）标段划分：本项目共*标段。项目实施地点和时间：浙江省台州市临海市临海南站。项目工期：合同签订后**日历天完成并网；**日历天完成竣工。上述工期均以合同签订日期起计算，具体开工日期以监理审批的开工报告为准。如因发包人原因，工期可顺延。在浙江省台州市临海市临海南站边坡空地和建筑屋顶建设装机容量约*.*******的分布式光伏电站。发电类型：自发自用，余额上网，低压并网。以上项目容量为暂估，最终以采购人同意的实际安装并网容量为准（组件、逆变器甲供）。各标段含质保期内电站首年运营维护，费用含在单瓦综合报价中。*、采购内容和范围:本工程每个标段为***交钥匙工程，包含但不限于建筑功能性满足审查、勘察设计、代为办理项目各项手续、设备和材料采购及保管、工程施工、第*方检测、调试并网及验收、生产移交及培训、整体工程质保、首年运维及首年发电量保障等。（*）原建筑功能性满足审查，包括但不限于房屋结构负荷审查（提供有建筑设计资质单位出具的荷载报告）、屋面锈蚀情况审查、屋面漏水情况审查等功能符合性审查。（*）勘察设计，包括但不限于地质勘查、房屋结构加固设计、光伏基础及支撑结构设计、光伏电气系统设计、光伏接入系统设计（含无功补偿类型、容量以及控制策略等计算、设计或说明）以及光伏电站配套的配电房建筑结构电气设计、防雷设计、安防、消防、清洗系统、运维设施、数据通讯等配套专业的设计。（*）代为办理项目各项手续，并取得项目电力接入方案批复、并网验收意见单、工程质量监督手续（如有），及其他许可、执照、证件、批件、购售电合同、调度协议等涉及施工和电站投运所需的事项。（*）设备及材料采购、卸货、验收、保管。其中甲供材料为【组件、逆变器】，涉及甲供材料和设备的，需提前*个月提交书面供货申请，经甲方现场代表确认后提交甲方采购供应部门按要求供货。甲供设备及材料到货后按照《甲供设备及材料的到货验收及保管要求》进行*方验收（供货方、甲方、乙方及监理方）。验收通过后，甲供设备及材料移交乙方保管。验收不合格的设备及材料由供货方负责收回并更换。（*）工程施工，包括但不限开工报审、结构加固（如有）、屋面换瓦（如有）、屋面整体防水（如有）、屋面漏水修复、建筑结构（如有）、光伏支架基础和结构、电气设备、防雷接地、安防措施（含施工期间的临时视频监控）、清洗系统、运维通道、通信数据采集系统等工程施工。其中屋面漏水情况必须在项目正式施工前与建筑或土地产权单位、甲乙*方*同确认，并在光伏系统施工前完成修复和*方验收，以确保项目建设及后续运营过程中不会出现屋顶漏水。涉及屋顶防水施工的，无论甲方是否对防水进行了验收，项目竣工验收后*年内出现漏水问题时承包人无偿承担维修责任。（*）第*方检测，包括但不限于工程材料检验、组件到货检和安装检、防雷接地检测、高压设备联调、系统效率**检测等第*方检测，并提供相应的检测报告。（*）调试并网及验收，包括但不限于设备单机调试、并网联动调试、初步验收及消缺、竣工资料整理及验收、竣工验收等工作内容及所发生如会议费、专家费等跟验收有关的*切费用。（*）生产移交及培训，包括但不限于固定资产移交、通讯管理移交、设备设施操作培训等工作。（*）质保期内整体工程质保，包括但不限于设备及材料、施工整体质量保修服务、功率因数不低于当地国网考核指标（用户侧并网的对用户侧的功率因数影响不能低于当地国网考核指标，期间用户自身增加了感性负荷或容性负荷引起的功率因数考核值变化的情况除外）。如涉及屋面防水施工的，屋面防水质保期*年，自工程竣工验收合格次日起算。（**）首年运维及首年发电量质保（首年运维须委托发包人库内运维单位）。（**）施工或运维期间，如因承包商原因对建筑或土地产权单位原有设施设备造成损坏的，承包方负责修复、赔偿等所涉及的*切费用。（**）协调参建各方关系，包括但不限于项目产权业主、供电公司、当地政府相关监管部门、各材料供应商等。保证农民工工资的按期支付，解决阻工问题；保证材料供应商材料款按期支付，杜绝材料供应商闹事问题。（**）保险：购买建筑或安装工程*切险（含第*者责任险）和雇佣人员意外险；（**）税款的承担：建安发票的增值税、采购设备（材料）的增值税、咨询类增值税，相应比例需符合本协议第*条第*款的要求；（**）承包人合同范围内设备备品备件的采购。（**）处理项目整体移交前以及项目保修期内产生的各类纠纷、包括劳务、工程、保修期内屋面漏水等纠纷以及诉讼仲裁事项，未及时处理给发包人或项目公司造成损失的，承包人应当赔偿，发包人有权从质保金中扣除。（**）本合同未特别提及，但是可以合理推断属于项目至完成交钥匙工程所需要的其他工作或其他材料的提供。*、☑计划工期: 合同签订后**日历天完成并网；**日历天完成竣工。上述工期均以合同签订日期起计算，具体开工日期以监理审批的开工报告为准。如因发包人原因，工期可顺延。¨交货期: /¨服务期限:/*、☑施工质量要求:工程质量符合技术协议，以及国家、行业标准的要求（包括但不限于*******-****《光伏发电站施工规范》、**/* *****-****《光伏发电工程验收规范》、****/*******-****《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》及其不时更新的版本）的要求，电站设计寿命不低于**年。如技术协议与国家标准或行业标准不*致的，以较高标准为准。发包人有权安排监理单位以及发包人的指定代表在项目的建设过程中进行监督、检查，承包人应当接受发包人的前述巡查。承包人在分部分项工程施工过程中应履行报验义务，如发生进场设备及材料、隐蔽工程或工序转换未经报验擅自施工的，发包人有权要求承包人停工纠正。如需要第*方检测确认的须经发包人确认的第*方检测机构出具检测合格报告后方可恢复施工。由此停工造成的损失及第*方检测费用，均由承包人承担。¨货物质量标准或主要技术性能指标:见合同中的*-*； ¨服务质量要求或服务标准: / *、其他： （由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”） *、承包商资格要求*、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的☑法人 ¨非法人组织 ¨自然人，同时还应具备如下条件：☑（*）资质要求: 具备电力总承包*级及以上资质或铁路电务工程专业承包*级及以上资质或综合设计类综合资质甲级或新能源发电乙级及以上资质☑（*）业绩要求: 自****年以来完成过单个合同价***万元以上铁路项目电气设备类施工建设，或者承接过单个合同价**万以上的铁路类项目电气设计（业绩须提供合同扫描件）。 ☑（*）项目负责人要求: 委派的项目负责人的有效资质证书（施工类企业要求项目经理具有机电*级及及以上执业证书、*证；设计类企业要求项目经理具备电气注册工程师及电气行业高级工程师职称）。☑（*）信誉要求: 近*年内（自 / 年 / 月 / 日至投标截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）（供应商无需提供证明材料，采购人将通过中国裁判文书网查询）。 （*）其他要求：/*、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同*个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同*标段（包件）采购活动的。*、本次项目¨接受 ☑不接受联合体参加采购活动。联合体投标的，应满足下列要求：/*、每个供应商最多可对/个标段（包件）进行响应，且允许中/个标段（包件）。*、其他：/*、采购文件的获取*、采购文件网上下载时间：****年**月**日**时**分至****年**月*日**时**分（北京时间，下同）。（不得少于*个工作日，且与系统设置时间*致）*、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为*****://********.******.***/***/*****.***进行供应商注册，无需办理**。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。*、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为****年**月*日**时**分。采购人将于****年**月*日**时**分前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。（澄清或者修改应在递交首次响应文件截止之日*个工作日前）*、响应文件递交等要求*、响应文件递交的截止时间为：****年**月*日**时**分；（不得少于*个工作日）*、响应文件递交方式☑电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：电子响应文件*份，响应文件应制作成清晰的，不影响阅读的盖章或扫描件。在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统：*****://********.******.***/***/*****.***¨纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄至 （地址： ，联系人：先生（女士），电话： ）。□样品等的递交：采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 （公司名称） （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。*、☑电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传电子采购采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。¨纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，造成投标失败等风险由投标人自行承担。*、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。*、响应文件开启时间：****年**月*日**时**分。*、其他要求：/*、发布公告的媒介本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（*****://********.******.***/***/*****.***）、（采购人需要的其他媒介）上发布。*、联系方式*、采 购 人：浙江交投中碳环境科技有限公司[联系方式] 地 址：浙江省杭州市上城区机场路里街**号联 系 人：叶先生电 话：****-*********、采购代理机构：无 地 址： / 联 系 人： / 电 话： / *、监督部门：浙江交投中碳环境科技有限公司[联系方式]纪检审计部地 址：杭州市上城区机场路里街**号钱锦大楼*楼 电 话：****-*********、系统维护联系电话：****-******** 采购人：浙江交投中碳环境科技有限公司[联系方式]