成都市中级人民法院天府中央法务区审判法庭施工 总承包工程 标段 

招标公告

*．招标条件                                 

*.*本招标项目成都市中级人民法院天府中央法务区审判法庭施工 总承包工程标段已由成都市发展和改革委员会以成发改政务审批函【****】第*号,成发改政务审批【****】第**号批准建设，项目业主为*川省成都市中级人民法院，建设资金来自国家投资-政府投资，项目出资比例为***%，招标人为*川省成都市中级人民法院。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

*.*本招标项目由成都市发展和改革委员会核准（招标事项核准文号为成发改政务审批函【****】第*号,成发改政务审批【****】第**号）的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构是*川建科工程建设管理有限公司。

*．项目概况与招标范围

（*）标段名称：成都市中级人民法院天府中央法务区审判法庭施工总承包工程标段。

（*）招标主体：*川省成都市中级人民法院。

（*）建设地点：成都天府新区中央法务区青岛路站附近，基地南侧为青岛路、北侧为龙章路、西侧为宁安东路、东侧为龙田西街。

（*）项目概况：总建筑面积约*****平方米，主要建设规模及内容为:①地上建筑:建筑面积约*****平方米，主要包括中级人民法院审判法庭、成都知识产权法庭、成都金融法庭、成都破产法庭、成都国际商事法庭、市政设施用房。②地下建筑:建筑面积约*****平方米，主要包括机动车库（含人防）、特种车辆专用车位（中型）、特种车辆专用车位（大型）、机房、法警训练场（靶场）、专案羁押通道、垃圾处理用房、机动车清洗站。③总图及配套工程:主要包括室外场地硬化、绿化、道路、总平管网、围墙、大门等。

（*）招标范围：施工图红线范围内所有工程，包括但不限于土建工程（含基坑支护、土石方工程、地基处理等）、安装工程（包括但不限于强电工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、电梯工程、光伏工程、弱电预留预埋工程、临电临水工程等）、装饰工程（其中石材幕墙、铝板幕墙及玻璃幕墙、泛光照明工程、室内装修工程以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中）、景观工程（以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中）、弱电智能化专业工程（以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中）、交安工程等；红线范围外的工程，包括市政管网（雨污水）接驳、临时用水及临时用电报装接入、人行及车道与市政道路接驳、市政通信管网接驳等。具体范围详见招标人发出的招标工程量清单、施工图设计文件、总分包界面划分和技术要求等。

发包人可根据项目的实际情况对承包人具体承包范围及内容进行调整，承包人不得据此提出任何索赔要求。

（*）质量要求：必须符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求，质量等级为合格标准。

（*）工期：总工期***日历天，具体开工日期以甲方通知监理单位签发开工令为准。

（*）标段划分：*个标段。

*．投标人资格要求

*.* 本次招标要求投标人：

*.*.*须具有独立法人资格

*.*.*须具有 建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包*级或以上资质；

*.*.*信誉要求：不存在投标人须知第*.*.*项规定的限制投标的情形；

*.*.*企业注册地不在*川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的*川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图（如投标人为联合体，则联合体所有成员均应具有）。

*.*.*所有投标人应具有针对本标段的《成都市建设领域市场主体信用记录（评价）网络登记表》、《成都市建设领域从业人员信用记录（评价）网络登记表》。

*.*.* 拟派项目经理（项目负责人）具有建筑工程专业*级或以上注册建造师证书，须具备有效的安全生产考核合格*证，/（业绩要求），须为本单位人员（若为联合体投标，须为联合体牵头人人员）。

*.*.*财务要求：

近*年（限定在*年以内）无亏损；

*.*.*类似工程业绩要求：

近年（****年**月**日至投标截止时间，不少于*年）已完成的项目共不少于*个类似工程业绩。

类似工程业绩是指:单项合同建筑面积*万平方米及以上或合同金额*****万元及以上的公共建筑工程施工（或施工总承包）业绩。（业绩证明材料应附合同协议书及竣工验收证明材料的扫描件，业绩时间以竣工验收证明材料上的载明的验收时间为准；当合同协议书或竣工验收证明材料无法体现相应的建设规模或技术指标时，可提供由发包人出具的证明文件作为证明材料）

公共建筑包含办公建筑，商业建筑，旅游建筑，科教文卫建筑，商场、金融建筑、酒店、体育建筑、机场、车站建筑等提供公共服务及进行各种公共活动的民用建筑。

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.* 各投标人均可就上述*个标段投标，可中标的标段数量为*个。

*.*入围条件：房建施工投标人开标当日在“成都市建筑市场信用信息管理系统”中被列入市场禁入名单的（联合体投标的，组成联合体各投标人任意*家被列入市场禁入名单的），在交易云平台勾选主体信用评价的专业类别与其投标使用的资质类别不*致的，*律不能成为合格投标人。

*．招标文件的获取

*.*凡有意参加投标者，请于****年**月**日起，在成都市公共资源电子交易云平台(***.******.***）（以下简称“电子交易云平台”）免费下载招标资料（招标文件及相关资料），获得“拟投标项目回执”。

*.*招标人 不提供  邮购招标文件服务。

*．投标文件的递交

*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月**日**时**分，招标人或其委托代理机构，以及已在投标截止时间前按规定上传投标文件的投标人，均应在开标当日投标截止时间前登录不见面开标系统（网址：***.******.***），录入相关人员姓名、电话等基本信息。投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

*.* 投标人应在解密开始后**分钟内在线完成投标文件解密。投标文件未能在规定时间内成功解密的，视为投标人未在规定时间内提交投标文件，由投标人自行承担责任。不见面开标项目不接受投标人现场递交光盘等形式的投标文件，不接受投标人现场解密投标文件。

*．发布公告的媒介

本次招标公告在全国公共资源交易平台（*川省）、成都市公共资源交易中心、成都法院网、成都轨道集团电子商务采购平台（网址：****://******.**.***.**/、***.******.***、*****://****.******.***.**、*****://**.*******.**:****）上发布。

*．联系方式

招 标 人：*川省成都市中级人民法院

地    址：*川省成都市金牛区抚琴西路 *** 号

联 系 人：郭先生

电    话：***-********

传    真：/

招标代理机构：*川建科工程建设管理有限公司

地    址：成都市青羊区青龙巷**号*幢**层**层

联 系 人：张先生

电    话：***-********

传  真：/