（**-****-****）

建设工程施工合同

第*部分 合同协议书

发包人（全称）：*************

承包人（全称）：苏州沪泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就车坊生活垃圾中转站景观绿化工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：

*.工程名称：苏州工业园区车坊生活垃圾中转站景观绿化工程。

*.工程地点：金堰路东、上段港南。

*.工程立项批准文号： 苏园经复字[****]**号。

*.资金来源：财政资金。

*.工程内容：详见合同条款及技术要求。

群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（*）。

*.工程承包范围：车坊中转站景观绿化工程等，详见技术要求。

计划开工日期：。

计划竣工日期：****年*月 *日。

工期总日历天数： ** 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。

工程质量符合《园林绿化工程施工及验收规范》（***/***-****），《江苏省园林工程施工及验收规范》（**********-****）等国家相关规范合格标准。

*.签约合同价为：

人民币（大写）*佰*拾*万元整（￥*******.**元）；

其中：

（*）安全文明施工费：

人民币（大写）        /       (￥     /      元)；

（*）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（（大写）  *拾万元整  (￥ ******.** 元)；；

（*）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      /         (￥      /     元)；

（*）暂列金额：

人民币（大写）  *拾万元整  (￥ ******.**/   元)。

*.合同价格形式：固定单价合同。

承包人项目经理：  嵆凡      。

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书（如果有）；

（*）投标函及其附录（如果有）；

（*）专用合同条款及其；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）图纸；

（*）已标价工程量清单或预算书；

（*）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章。

*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。

本合同于 ****年  *  月  **  日 签订。

本合同在 苏州工业园区  签订。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

本合同自 承发包双方盖公章、法定代表人或其委托代理人签字后生效。

本合同*式*份，其中正本*份，副本*份。发包人执正本*份，副本*份；承包人执正本*份，副本*份；备案部门及采购代理机构各执正本*份。当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：（签字）                其委托代理人：（签字）

统*社会信用代码：                    统*社会信用代码：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

开户账号：                            开户账号：

日期： ****年   月    日             日期：****年   月    日

备案部门：（盖章）

备案日期：****年   月    日

第*部分  通用条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分。

*般约定

*.* 词语定义

*.*.*合同

*.*.*.**其他合同文件包括：招投标过程中的澄清及补遗。

*.*.* 合同当事人及其他相关方

*.*.*.*监理人：

名    称：  苏州现代建设监理有限公司                ；

资质类别和等级：    /              ；

联系电话：       /           ；

电子信箱：     /             ；

通信地址：      /            。

*.*.*.* 设计人：

名    称：   悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司           ；

资质类别和等级：     /             ；

联系电话：         /         ；

电子信箱：        /          ；

通信地址：       /           。

*.*.* 工程和设备

*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

*.*.*.* 永久占地包括：同设计施工图。

*.*.*.** 临时占地包括：/。

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：同通用合同条款。

*.* 标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括：同通用合同条款。

*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

*.* 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、成交通知书、谈判响应文件及其、谈判过程中的澄清及补遗、专用合同条款补充条款、专用合同条款及其、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单；谈判响应文件及其与谈判文件抵触且未经发包人明确接受的内容无效。

*.* 图纸和承包人文件

*.*.* 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后*日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

*.*.* 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；

承包人提供的文件的期限为：接到中标通知后*日内；

承包人提供的文件的数量为：*份；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*天内。

*.*.* 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：同通用合同条款的约定。

*.* 联络

*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

*.*.* 发包人接收文件的地点：       苏州工业园区           ；

发包人指定的接收人为：        魏伟          。

承包人接收文件的地点：       /           ；

承包人指定的接收人为：       /           。

监理人接收文件的地点：        /          ；

监理人指定的接收人为：        /          。

*.** 交通运输

*.**.* 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：      /            。

*.**.* 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

*.**.*超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

*.** 知识产权

*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。/

*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。

*.**工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

发包人

*.* 发包人代表

发包人代表：姓    名：      魏占锋            ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人另行确定。

*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供

*.*.* 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/。

*.*.* 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需要的条件由发包人协助承包人解决。

*.* 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

承包人

*.* 承包人的*般义务

（*）承包人提交的竣工资料的内容：按满足苏州市工业园区建设工程归档规范、苏州市工业园区城建档案馆要求、发包人要求（提供*套完整的竣工资料，其中*份应符合发包人基建档案条款要求）提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：按有关规定要求提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，包括在合同总价内。

承包人提交的竣工资料移交时间：详见条款**.*。

承包人提交的竣工资料形式要求：满足苏州市工业园区建设工程档案归档规范、苏州市工业园区城建档案馆要求及发包人要求的竣工图纸、文字资料和工程照片。

（*）承包人应履行的其他义务：处理并承担违反政府和有关部门规定的处罚；应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件；为发包人及其委托的监理人、顾问单位、技术服务单位等人员进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员现场安全要求；向发包人委托的其他施工单位提供配合协作。

*.* 项目经理

*.*.* 项目经理：

姓    名：      嵆凡       ；

身份证号：  ******************            ；

建造师执业资格等级：  市政公用工程*级     ；

建造师注册证书号：   苏************   ；

建造师执业印章号：       /           ；

安全生产考核合格证书号：   苏建安*（****）*******   ；

联系电话：       /           ；

电子信箱：        /          ；

通信地址：       /           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不得少于*天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付违约金****元/天。

*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付**万元/次的违约金。

*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按通用条款执行，但有关期限调整为：承包人应在接到更换通知后*天内向发包人提出书面的改进报告。承包人应在接到第*次更换通知的*天内进行更换；承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金****元/天。

*.* 承包人人员

*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：同提交施工组织设计的期限。

*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在此期间，承包人应向发包人支付违约金****元/天/人。

*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须向总监理工程师提出申请，经书面批准后方可离开施工现场。

*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付**万元/人的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在此期间，承包人应向发包人支付违约金****元/天/人。

*.* 分包

*.*.* 分包的*般约定

禁止分包的工程包括：同建市【****】***号文中认定的违法分包的情形

主体结构、关键性工作的范围：/。

*.*.*分包的确定

允许分包的专业工程包括：经承发包双方协商后明确。

其他关于分包的约定：如需分包，承包人须事前将分包的内容及分包单位的资质等情况告知发包人，经发包人书面同意后方可分包，否则视为违法分包。

*.*.* 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：。

*.* 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工日起至工程移交止。

*.* 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人提供签约合同价的*%的履约保证金或者签约合同价的**%的银行履约保函。提供银行履约保函的，此保函开具银行从发包人要求的银行内确定，且内容须满足发包人的格式的要求。履约担保期限为自施工合同生效之日起至发包人向承包人颁发竣工证书之日止,如果承包人无法获得*份不带具体截止日期的履约保函，履约保函中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款，或由承包人负责自费延长履约保函有效期，延长次数不限，直至发包人向承包人颁发竣工证书之日止。

监理人

*.*监理人的*般规定

关于监理人的监理内容：发包人另行确定。

关于监理人的监理权限：发包人另行确定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用包含在合同总价中。

*.* 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    魏则伟             ；

职    务：    总监             ；

监理工程师执业资格证书号：     /            ；

联系电话：     /            ；

电子信箱：     /            ；

通信地址：     /            ；

关于监理人的其他约定：      /           。

*.* 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / 。

工程质量

*.* 质量要求

*.*.* 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：     /        。

*.* 隐蔽工程检查

*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：每*步工序完成后必须经监理或业主方确认后，方可开展下*步工作，否则不予计量或无条件返工，所产生的损失由施工方自行承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： ** 小时。

安全文明施工与环境保护

*.*安全文明施工

*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》做好现场的安全生产工作,应杜绝安全隐患，无安全事故发生。

*.*.* 关于治安保卫的特别约定：见技术要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应编制施工场地治安管理计划，与施工组织设计同时提交。

*.*.* 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

*.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：同工程进度款支付比例和支付期限。

工期和进度

*.* 施工组织设计

*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：见技术要求。

*.*.* 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到中标通知后*日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：*日内。

*.* 施工进度计划

*.*.* 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：*日内。

*.* 开工

*.*.* 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：另行约定

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：另行约定。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：另行约定。

*.*.*开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

*.* 测量放线

*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：由发包人提供基准点，承包人自行引至现场。

*.* 工期延误

*.*.* 因发包人原因导致工期延误

（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：在合同履行过程中，因按专用合同条款补充条款执行。

*.*.* 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：本合同所称的工期延误包含节点工期延误和总工期延误,节点工期延误，发包人有权不支付进度款，直至承包人采取有效赶工措施达到计划进度要求后*并支付。总工期每拖延*天，承包人向发包人支付违约金为*万元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

*.* 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：参见本专用合同条款之补充协议条款。

*.*异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：参见本专用合同条款之补充协议条款。

*.* 提前竣工的奖励

*.*.*提前竣工的奖励：无。

材料与设备

*.*材料与工程设备的保管与使用

*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：甲供苗木详见图纸和工程量清单。

*.* 样品

*.*.*样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行约定。

*.* 施工设备和临时设施

*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：费用按通用合同条款执行。承包人在拆除其所搭设的临时设施前须征得发包人同意，发包人可免费使用承包人所搭设之临时设施，发包人使用完毕后由承包人负责拆除及恢复原貌，相关费用已包括在合同总价内。

试验与检验

*.*试验设备与试验人员

*.*.* 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：如需要，见技术要求。

施工现场需要配备的试验设备：如需要，见技术要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：如需要，见技术要求。

*.* 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：如需要，见技术要求。

变更

**.*变更的范围

关于变更的范围的约定：相关变更签证按照《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂行办法》（苏园管〔****〕**号）执行，承包人须严格配合项目变更签证立项和费用审核工作，最终未能取得变更签证立项审批单和费用审批单的，均不作为结算审计的依据（施工过程中，承包人需对技术核定单、会议纪要、口头通知等转化为变更签证单，报监理人、发包人审核，并通过发包人变更签证审批）。

本工程为园区财政投资项目，在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的**%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：（*）追加金额不得超过原合同金额的**%。（*）原合同金额**%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

**.* 变更估价

**.*.* 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（*）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（*）材料品牌和规格发生变更的，以拟选用材料与被替换材料的市场差价作为参考依据，来确定变更价格；

（*）调整变更价款时，仅计取有关人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金和必须的安全文明措施费；检测试验费和模板、脚手架费用等其它费用均不计取；

**.*承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行约定。

**.* 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见**：《暂估价*览表》。

**.*.* 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。

**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。

第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：另行约定。

**.* 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

价格调整

**.* 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第*种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第*种方式：采用造价信息进行价格调整。

（*）关于基准价格的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。

第*种方式：其他价格调整方式：/。

合同价格、计量与支付

**.* 合同价格形式

*、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（*）投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异。

（*）施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；

（*）管理不善带来的管理费越支；

风险费用的计算方法：承包人在投标时自行考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：见合同补充条款。

*、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

*、其他价格方式：/。

**.* 预付款

**.*.* 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

**.*.* 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

**.* 计量

**.*.* 计量原则

工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）。

**.*.* 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

**.*.* 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行，但通用合同条款第**.*.*项第（*）款，本合同内不适用。

**.*.* 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

**.*.* 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

**.* 工程进度款支付

**.*.* 付款周期

关于付款周期的约定：*、进度款*）景观部分：承包人在每月向总监理工程师提交以合同为结算单元的验工月报表，按照合同条款计量上月所完成施工的合格工程造价，由监理单位进行审核并经发包人确认，发包人确认后于次月**日向承包人支付确认的完成施工的合格工程造价总额的**％。*）绿化部分：承包人在每月向总监理工程师提交以合同为结算单元的验工月报表，按照合同条款计量上月所完成施工的合格工程造价，由监理单位进行审核并经发包人确认，发包人确认后于次月**日向承包人支付确认的完成施工的合格工程造价总额的**％。

*、竣工款：工程竣工验收合格后，承包人提交工程结算报告和结算资料并档案归档后**天内，景观部分发包人支付至完工额的**％，绿化部分发包人支付至完工额的**％（不超过合同额，合同外变更另计）。

*、审计款：发包人初审后将竣工付款申请单、竣工结算资料报苏州工业园区审计局进行审计，工程竣工结算价以审计局出具的审定价为准，审计局完成审计，并经双方书面确认后**日内，发包人签发竣工付款申请单，景观部分发包人支付至审定价的**%，留结算审定价的*%作为质量保证金，绿化部分审计完成且竣工验收满*年，发包人支付至审定价的**%，留结算审定价的**%作为质量保证金。

*、质保金：工程结算完成、竣工验收合格满两年，且经发包人确认已发生的质量问题均已保修完毕后的**天内付清余款(两年保修期内的维修、养护等所有费用计入合同价中)。

**.*.* 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

**.*.* 进度付款申请单的提交

（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

**.*.* 进度款审核和支付

（*）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（*）发包人支付进度款的期限：发包人在承包人提出进度款支付申请的次月**日向承包人支付经批准的进度款。

发包人有权在出现下列问题时暂停支付进度款和尾款，直至相关问题得到纠正或妥善处理为止：

*、承包人提交的工程量和质量论证资料不完整或不属实，或未按要求提供相应的计划和报表；

*、承包人连续*周未能按计划落实施工且不采取任何赶工措施；

*、工程还存在待整改质量问题；

*、因承包人原因造成工期滞后*周以上；

*、不服从监理人的指令，并因此收到监理人的书面警告；

*、现场安全文明施工存在较多问题又未按监理人、发包人要求的时间及标准整改的；

*、未按发包人要求提供当月的工程月报（*份）、专业承包人考核报告、公司月度考核报告、下月工程计划（包括人、机、料配备计划及分包单位进场计划、材料进场计划等）等相关资料；

*、未按要求提供办理结算的资料，不积极配合办理结算和审计；

*、由于竣工资料和工程还存在问题，相关单位不予接收；

*、承包人未在发包人规定的时间内完成保修期内的保修工程；

*、承包人无正当理由拖延确认审计报告；

对于合同履行过程中承包人应承担的违约金及其他承包人应承担的费用，发包人有权在拟支付承包人的合同价款（包括质量保证金）中直接扣除。同时，如果承包人对违约行为积极整改，并最终按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工，则发包人将有权视情况决定是否免除部分或全部承包人应承担的违约金。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

**.*.* 支付分解表的编制

*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

验收和工程试车

**.* 分部分项工程验收

**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：**小时。

**.* 竣工验收

**.*.*竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家有关竣工的规定，向发包人代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告，并向发包人代表提出竣工验收申请。发包人代表在收到承包人的竣工验收申请后，应检查承包人工程是否已具备竣工验收之条件，若已具备，尽快组织与本合同工程竣工验收有关的单位对合同工程进行验收，并在验收后**天内给予批准或提出修改意见。承包人应向发包人代表提供工程竣工档案，档案报送内容按《苏州工业园区建设工程竣工档案的编制及报送办法》及《苏州工业园区建设工程声像档案收集归档管理细则》执行，案卷质量符合《建设工程文件归档整理规范》（**/******-****）。工程竣工验收及档案编制、报送所涉及的费用均由承包人承担。承包人未能在竣工后的**日内向发包人代表提交完整的工程竣工档案，每拖延*天须向发包人支付***元的违约金。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：相应通用合同条款及本条款的违约金，本合同内不适用。

**.*.*移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：/。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：自工程应当接受之日起，由发包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，不承担其它违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除通用合同条款约定的责任外，承包人还须参照专用合同条款约定的未按时竣工违约金标准支付发包人未按时移交工程的违约金。

**.* 工程试车

**.*.* 试车程序

工程试车内容：/。

（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（*）无负荷联动试车费用由发包人承担。

**.*.* 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

**.* 竣工退场

**.*.* 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后*天内。

竣工结算

**.* 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：期限执行通用条款。延期提交竣工付款申请单及完整的结算资料的，承包人须按专用合同条款约定的未按时竣工违约金标准支付发包人违约金。

竣工付款申请单应包括的内容：进度款申请单和竣工验收合格证明。

**.* 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人初审后将竣工付款申请单、竣工结算资料报苏州工业园区审计局进行审计，工程竣工结算价以审计局出具的审定价为准，审计局完成审计，并经双方书面确认后【**】日内，发包人签发竣工付款申请单，景观部分发包人支付至审定价的**%，留结算审定价的*%作为质量保证金，绿化部分竣工验收满*年且审计完成发包人支付至审定价的**%，留结算审定价的**%作为质量保证金。

发包人完成竣工付款的期限：。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。

**.* 最终结清

**.*.* 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：。

承包人提交最终结算申请单的期限：分别为工程结算完成、竣工验收合格满*年，且经发包人确认已发生的质量问题均已保修完毕后的**天内，景观部分支付至结算审定价的**%，绿化部分支付至结算审定价的**%；工程结算完成、竣工验收合格满两年，且经发包人确认已发生的质量问题均已保修完毕后的**天内付清余款。两年保修期内的维修、养护等所有费用计入合同价中。

**.*.* 最终结清证书和支付

（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行，但该条款中“发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后**天起视为已颁发最终结清证书”，本合同内不适用。

（*）发包人完成支付的期限：/。

缺陷责任期与保修

**.*缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**个月。

**.* 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

**.*.* 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第*种方式：

（*）质量保证金保函，保证金额为：；

（*）景观部分*%的工程款，绿化部分**%的工程款；

（*）其他方式:。

**.*.* 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第*种方式：

（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；

（*）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：*次性扣留，按合同约定分*期支付。

**.*保修

**.*.* 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书执行。

**.*.* 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书执行。

违约

**.* 发包人违约

**.*.*发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

**.*.* 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付拖欠工程款的利息，但通用合同条款中：“逾期支付超过**天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金”，本合同内不适用。

（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：本合同内不适用。

（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延，赔偿承包人的窝工、机械台班闲置损失，由发承包双方协商计取。

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：同上述第（*）项。

（*）其他：/。

**.*.* 因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

**.* 承包人违约

**.*.* 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：专用合同条款和技术要求中明确的违约情形。

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权立即解除合同，由承包人承担相关违约责任，且发包人有权上报建设行政主管部门要求对其进行处罚；

（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，必须按合同约定予以纠正，并向发包人支付该部分不合格的材料和工程设备相对应合同价的**%的违约金，累计发生*次以上，发包人有权要求承包人更换相关责任人，并承担引起的费用增加和工期延误；

（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，必须返工至工程质量验收合格，并承担因返工发生的*切费用及工期延误；

（*）承包人违反第*.*款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，发包人有权要求其在制定的期限内改正，承包人应承担起违约所引起的费用增加和工期延误；

（*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，每延期*天，向发包人支付合同价的万分之*的违约金；

（*）包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，由发包人委托第*方进行修复，产生的费用由从承包人承担；

（*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权立即解除合同，承包人承担违约责任；

（*）承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等等），从而给发包人造成不便、影响发包人公众形象的，则每出现*次上述情况，视情节轻重，承包人向发包人支付人民币*万元至**万元的违约金作为对给发包人造成的不便、增加的工作而给发包人的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额，发包人有权从承包人的工程款中扣除；

（*）其他：在工程施工过程中，发包人现场代表或监理人如发现承包人有违约情况，由发包人或监理人根据相关约定作出扣款处罚，并在下*次支付工程款项时直接扣除，同时还有权要求承包人在合理期限内改正。对于承包人为能在合理期限内改正的，发包人有权将所涉及项目的全部或部分委托其他承包人施工，发生费用可从应支付给承包人之工程款中扣除，承包人并应另外支付相当于该费用**%的管理费；

（**）合同条款和技术要求中明确的违约情形。

**.*.* 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除的，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求的时间将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守合同的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。承包人拒绝按发包人指定期限撤场的，每逾期*天，应按签约合同总价的万分之*向发包人支付违约金，且承包人在现场内遗留的全部材料、设备和设施视为自行放弃，发包人有权采取*切必要的措施接管施工场地，并自行将承包人的人员、设备设施、材料清出现场并自行处置。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承发包双方另行协商解决。

不可抗力

**.* 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

**.* 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。

保险

**.* 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人办理建筑工程*切险和第*方责任险（承包人自行考虑至投标报价中）。

**.* 其他保险关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

**.* 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

争议解决

**.* 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

**.*.* 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：。

**.*.* 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

**.*仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种*方式解决：

（*）向仲裁委员会申请仲裁；

（*）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

补充条款

**.*本合同通用合同条款内所涉及的承包人可以获得利润补偿或索赔的条款，双方同意在本合同内不适用。

**.*如承包人未经发包人书面批准向第*方提供任何图纸、文件及声明需要保密的资料信息等商业秘密的，承包人应向发包人支付*万元/每次的违约金。

**.*如承包人更换项目经理即使获得发包人同意，也需向发包人支付**万元/次违约金以弥补给发包人带来不便和损失。

**.*承包人有义务通过自己的努力来核查发包人提供的资料的准确性。承包人须负责自行分析此类资料，以及就承包人对上述资料的任何理解或解释及选择采用负责。承包人同意按现状接受现场条件，包括可能存在的有经验的承包人可发现或可预见的不利自然物质条件和人为的及其他物质障碍和污染物（如先前留在现场的任何垃圾及残留物等），并自行承担处理这些不利条件、障碍和污染物的增加费用和工期。

**.*通用合同条款*.*.* 开工通知第*款：本合同内不适用。

**.*双方在确定工期时，已充分考虑施工过程中可能出现的以下情况，承包人同意由其自行通过优化施工安排等措施消化，不因此要求延长工期和/或增加费用：

**.*.*不利气候条件（异常恶劣气候除外）；

**.*.*停水停电停气等公用事业部门短期（连续不超过**小时）暂停服务或限制供应；节假日、中高考、政府及发包人重大活动期间等情况，可能对施工做出的临时性限制及配合要求；

**.*.*周围民众干扰或因民众投诉引发的政府主管部门要求暂停或限制施工或运输；

**.*.*周围道路的交通限制或管制，亦包括因临近项目施工造成的通行限制；

**.*.*夜间施工限制；

**.*.*如高温或其他恶劣气候未达到本合同约定的异常恶劣气候标准，但达到行政主管部门规定的暂停施工标准的并导致工程实际停工的情形。

**.*通用合同条款第*.*.*项调整为：

如工程工期因以下原因之*延误，且符合**.*.*~**.*.*全部条件：

**.*.*影响工期的设计变更；

**.*.*发包人未按时提供甲供材料设备；

**.*.*当发包人代表和监理工程师提出对隐蔽工程重新进行检验后，检验合格的；

**.*.*合同约定因发包人的责任或发包人的要求而应予以顺延的其他情况；

**.*.*异常恶劣的气候条件：包括*级以上（含*级）大风连续*小时，连续*日日最高温度大于**摄氏度，连续*日日最低温度小于-*摄氏度，日（昼夜）平均积雪量超过*****的恶劣天气影响，上述气象资料以苏州市气象局公布的气象资料为准。

则在上述可延长工期的事件发生后*天内，承包人可向监理人提出书面延期的申请，并附上证明其申请符合上述要求的证明材料，经发包人审批，由发包人决定是否给予适当工期延长。如承包人未在事件发生后*天内提出申请，视为承包人放弃就该事件要求延长工期。

**.*合理的工期延长时间必须有监理人及发包人的书面同意或确认。在发生工期合理调整的情况下，合同工程新的完工日期将成为考核工程工期的标准日期。

**.**通用合同条款第*.*.* 项暂停施工持续**天以上：其中第*款“发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第**.*款[变更的范围]第（*）项的可取消工作”于本合同内不适用。第*款于本合同内不适用。

**.**通用合同条款*.*条调整为：承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并在发包人提供的参考品牌内直接选用或提供同档次产品，承包人须提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。施工中如采购人发现成交人采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

**.**通用合同条款第**.*.*项内：“发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请”，本合同内不适用。

**.**除为避免危及安全外，承包人不得以任何理由拒绝或拖延执行监理人和发包人指令的变更工程，收到指令后必须立即开展施工，不得以变更引起的费用和工期调整尚未商定为由拒绝执行。若承包人拒绝施工，发包人有权要求承包人支付违约金，违约金额为此变更费用的**%，同时发包人有权暂停支付工程进度款。若发包人因此将该变更工程交由其他承包人实施，发包人还有权要求承包人按其他承包人施工费用的**%增加支付违约金，承包人对此不应有任何异议，也同意不提出任何工期和费用方面的*切索赔。

**.**通用合同条款第**.*.*项第（*）款内：“发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。”，本合同内不适用。

**.**本工程为园区财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据；如工程结算、决算核减金额超过总价的*％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过*％部分按核减造价*％计算确定的审计费用原则上由承包人承担（由发包人在工程款中代扣）。

**.**通用合同条款第**.*条第(*)款调整为“发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进*步证明材料后的合理时间内，向承包人出具索赔处理结果”。

**.**施工人员需服从采购人安全管理，工程施工期间涉及安全由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用*律由承包人承担，费用包含中总价中；在施工过程中，应配合施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调。

**.**承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声、扬尘等管理手续，若发生费用由承包人负责；承包人应自费做好施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，施工中为保护周边市政设施、地下管线等可能影响工程施工产生的*些额外费用包含在报价中（包括不限于机械设备施工和进退场时为保护路面、人行道板、现有绿化、地下管线、其他单位单位成品设备等可能发生的保护费用）。

**.**现场施工用水、用电已安装到总表，承包人自行装表计量，费用包含投标报价中，据实际使用量支付给发包方或总包单位。

**.**质量必须达到合格，每*步工序完成后必须经监理或业主方确认后，方可开展下*步工作，否则不予计量或无条件返工，所产生的损失由施工方自行承担。凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的*切经济损失。

**.**工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

**.**绿化工程施工过程中必须根据绿化设计图纸对地形进行平整或调整造型至符合绿化设计要求。承包人要考虑到绿化施工过程中因管线施工而必须要迁移灌木及修补草皮的费用，其费用均由投标人在投标时计入投标报价中，结算时不再调整。现场中庭及屋顶花园施工土方及材料中转，相关费用已经考虑在清单报价中，承包人应充分考虑现场条件，相关费用不增加。

**.**本项目部分苗木为甲供，甲供苗木清单详见图纸和工程量清单，甲供苗为包成活，相关费用已包含在清单报价中，若甲供苗木移植后死亡承包人需按不低于原实际种植规格重新免费更换补种，补种更换需及时，否则发包人有权组织进行苗木补种，相关费用按*.*倍费用从承包人的工程结算款予以扣除。甲供苗木实际规格与投标时规格的偏差，控制在合理范围内，承包人应投标报价考虑上述偏差因素，偏差范围在**%内甲供苗木综合单价不调整。

**.**对于补种的乔木或补种数量超过该品种**%的灌木，补种部分的“保修期”应从补种之日起计。补种部分的质量保证金按合同单价的*倍从原合同中约定的质量保证金中暂扣，直至所有补种苗木的保修期结束且验收移交后支付。

**.**如苗木的合格率低于**%，除了补种及保修期延长外，发包人有权从承包人的工程款中按该苗木单项投标合价的*%扣除金额作为对发包人的赔偿；如苗木的合格率低于**%，除了补种及保修期延长外，发包人有权从承包人的工程款中按该苗木单项投标合价的**%扣除金额作为对发包人的赔偿。

**.**现场材料需按设计要求进行封样，（*）天然石材类封样规格：设计厚度********，同*种类石材的不同面层处理方式需分开封样；（*）文化石类：按成品规格送样；（*）卵石、砾石类：按设计规格送样；（*）木材类：设计规格*****长度，未尽要求按照设计及相关规范执行。

**.**项目正式绿化用水由场地东南侧围墙外中水管道连接（具体位置详见设计图纸），承包人自行考虑施工措施，费用包含在总价中，相关碰接费用不再调整。

**.**本项目质量保修期（绿化养护期）两年。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：（签字）                其委托代理人：（签字）

日期： ****年   月    日             日期：****年   月    日

*：

工程质量保修书

发包人（全称）：*************

承包人（全称）：苏州沪泰建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就苏州工业园区车坊生活垃圾中转站景观绿化工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

*、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：为相应标段合同范围内的全部内容。

*、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；

*．装修工程为*年；

*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；

*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；

*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；

*．其他项目保修期限约定如下：               。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

*、缺陷责任期

工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

*、质量保修责任

*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

*．质量保修完成后，由发包人组织验收。

*、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

*、双方约定的其他工程质量保修事项：                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：          

地  址：         地  址： 

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：  

开户银行：       开户银行：

账  号：           账  号：

邮政编码：         邮政编码：

*：

承包人主要施工管理人员表

名    称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
*、总部人员
项目主管
其他人员
*、现场人员
项目经理	嵆凡	项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理	徐洋洋	质量员
材料管理	林美玲	材料员
计划管理
安全管理	张宇杰	安全员
其他人员	张少帅	施工员
	周婷怡	资料员

*：

建设工程廉政责任书

发包人：  *************

承包人：  苏州沪泰建设工程有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

*、双方的责任

*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

*、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

*、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

*、违约责任

*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

*、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

*、责任书份数

本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。

发包人：                (公章)         承包人：              (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：          (签字)           委托代理人：          (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

*：

承  诺  书

致*************：

我公司参加苏州工业园区车坊生活垃圾中转站景观绿化工程施工投标。按照业主和设计要求按时保质的完成项目施工，配合完成有关的协调工作。

*．在投标查看现场后，对现场的实际情况，认真阅读图纸和标书，分析施工中可能出现的各类问题，完善施工各种内容和相关细节。综合考虑工程现场、图纸、标书和工程量清单所涉及的所有内容，工程中的相关未尽事宜都统*包含在投标报价中，中标后严格按要求施工。

*. 绿化、土方、硬质铺装小品、给排水、景观照明和喷灌系统等方面的的相关技术配套措施、设备和节点处理按照标书、工程量清单和图纸要求都在报价中统*考虑。

*．严格按照设计要求清除建筑垃圾，平整场地，回填优质种植土，按图堆坡造型，在种植土层使用优质种植土，并对有特殊要求的植物进行相应处理，保证在施工及养护的过程中*律使用有机肥。

*．严格按照设计和业主要求提供优质苗木，并不再提出价格变更和苗木替换要求。

*．硬质材料按照封样要求，在投标标书中考虑报价，中标后按照封样的材料样板和土样备料施工，并不再提出材料变更和单价增加要求。

*．在施工期间配合业主协调与相关建设工种的施工配合，保证施工区域及周边地带环境整洁，不得损坏道路铺装、管线等相关设施。

*．施工期间对周边造成的损害按原样恢复，并同意承担相应的经济赔偿。

*．文明施工，在施工过程中采取相关措施，必须保证工地现场清洁，按照政府相关要求严格扬尘管控，苗木和硬质材料整齐有序堆放，随时清扫施工路面，确保路面整洁。

*.按照招标的要求按时完成全部工程。

郑重承诺！

承诺单位：（公章）

法人代表：（签章）

日期：

*：

苏州工业园区车坊生活垃圾中转站景观绿地工程

绿化工程养护期内管养工作的承诺书

致*************：

我司承诺在本标段绿化工程养护期（从工程竣工日期起算，至正常进行工程移交）内的管养工作，完全可以做到：

每月**日必须报下月的养护计划和本月的养护工作完成情况各*份，当天由监理单位与施工单位共同核对，明确下月养护工作的重点后，对下月的养护计划予以调整及提出相应的监理意见。

日常养护人员的人数为本标段进行日常养管工作实际需要、经监理每月书面核准后的人数，该人数在本标段每月的养护工作中决不减少。

接到监理关于加强除草、修剪、浇水、病虫害防治及施肥等相关养管工作的书面通知后，**小时内增派人员到现场，并在监理书面规定的时间内整改完毕。

本标段内绿化的浇水工作，保证用喷灌系统浇灌或水车浇灌。

严格按照经监理书面核准后的“死苗补植和不合格苗木更换”的时间进度安排，完成该项工作。

以上条款中的任何*条，我司在养护期内每有*次违约，愿暂扣本标段预留养护保证金（工程决算审计绿化工程总额的**%款项）的*%——最终，于本标段工程移交前*次性进行结算。

承诺单位：（公    章）

法人代表：（签字及章）

景观绿化工程施工、养护技术要求

总则

本绿化施工及养护分别按以下规范、规定执行：

《城市绿化工程施工法及验收规范》（****/***-**）

《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》

《江苏省城市园林绿化植物养护规定（试行）》

《江苏省绿化工程质量评定标准(讨论稿)》

《建筑工程施工质量验收统*标准》*******-****；                                                                         《天然花岗石建筑板材国家标准》(**/******-****)；                                     《天然饰面石材试验方法》**/*****-****；

《给水排水管道工程施工及验收规范》(** *****)

其他国家、江苏省、苏州市和工业园区有关施工及验收规范

设计图纸要求有关规定。

* 、 *般规定

*. 本绿化工程施工及养护分别按国家和地方有关规范、规定执行。

*. 树木与地下管线以及建筑物等应保持下列距离：

树木与地下管线的间距

乔木中心与各种地下管线边缘的间距均不小于*.***。

注：各种管线指给水管雨水管污水管煤气管电力电缆弱电电缆。

*. 树根部堆土顶高不得高于设计地坪标高。

*. 道路交叉口及道路弯道处栽植树木应满足车辆的安全视距。行道树分枝点高度必须按照设计要求进苗木，并且注意协调好整体景观效果。

*. 在现场施工同时应配备足够清理垃圾人员及车辆设备，及时清除施工场地内土方整理时清理出来的砖、石、混凝土等建筑垃圾、生活垃圾、植物运至现场的绑扎材料、掉出来的泥土及修剪下来的枝叶等，并始终保持整洁。

*. 资料

*) 施工组织计划：在施工前，必须提交施工组织计划，并经业主代表批准后，按计划实施。

*) 施工照片：在施工期间，根据施工进展，每道工序都必须拍照，并将照片及底片放在竣工资料，移交给园区档案馆。

*) 竣工资料：竣工资料*式*份，分别提供给业主、园区档案馆、市政服务集团公司。并按园区档案馆要求整理装订竣工资料。

*) 养护计划：在绿化工程竣工前，必须提供*年的养护计划，经业主代表批准后，按计划实施。

* 、 栽植前的准备工作

*. 施工依据

*) 栽植工作前应当现场核对平面位置及标高，如有不符时，应及时通知监理及业主处理。

*) 种植中如发现有设计不妥而影响景观效果时，应及时与业主联系处理。

*) 所有绿化范围内必须用旋耕机或经总监同意的其他机械翻耕****深，并结合人工进行打碎至树穴土土粒直径不大于*.***,地被花卉及草坪土土粒直径不大于*.***。

*) 投标单位应在投标前考察现场，并开始了解现场的性质、地面条件、出入口、水源、土壤情况等以及经总监批准的在施工现场范围内的其他承包商或人员的作用和可能的障碍。并大体上获得所有有关影响其中标后的风险、意外事故和所有其他情况的必要信息。业主不接受由于忽视执行工程的条件而额外产生的要求。

*. 土壤准备

*) 现场地形平整,清理建筑垃圾,回填土方,分层压实。表层垃圾土清运，平整现状地形，保证乔木种植区域的场地平整面下*米范围内无建筑垃圾，适当压实，上部造型土方采用优质种植土。

*) 为提高苗木成活率，维持长期绿化效果，杜绝偷工减料，所采用的东北泥炭土及种植土的数量必须经过业主代表及监理的验收后方可施工。施工前东北泥炭和树穴土必须打堆拌匀后使用，不得在树穴内就地拌和。本工程皆选用优良种植土，与设计文件如不*致执行本要求。

*) 栽植和播种前应根据土层有效厚度土壤质地酸碱度和养分含量状况，进行施肥和换土。含有建筑垃圾的土壤、盐碱土、重粘土及含有其他有害成份的土壤，均应根据设计规定全部地或部份更换。

*) 毛鹃、红花继木等喜酸性花灌木至少保证**公分深优质肥沃酸性土壤

*) 优良种植土严格按照设计要求进行配置，经验收合格方可后种植。

*) 绿地与硬质铺装交接处需开凹槽防止绿地泥土冲刷铺装道路，栽植苗木的林缘挖槽或切边以利排水，同时减少病虫害。

*) 草坪铺设前必须平整好土地，土壤粒径小于*公分，表层需经过细平整。草皮铺植前整理地形等隐蔽工程须经业主代表和总监共同验收通过。

*) 树坑或正方形树穴应较根系或土球每侧增大****。

*) 坑槽内土质不符合栽植要求的需更换。坑槽内土质符合栽植要求的，在土球(或主根端)以下的土，必须翻松。

**)    坑槽(有特殊要求的除外)必须垂直下掘，上下口径相等，在槽底开挖成反锅底状，在树穴底均匀放置****厚的砖瓦砾，砖瓦砾粒径小于****；乔木树穴每穴插入*根抽水管，以利于根部透气及排水。树木坑槽的回填均采用东北泥炭营养土。

**)    绿化种植土不得有任何垃圾杂物,不得有积水。树穴底必须铺设排水暗沟，暗沟的施工方法因地制宜，但必须保证排水顺畅。

**)    施工方所购进的营养土等材料及进货单据需经监理或业主代表核实数量和质量。

*、苗木选择

*．苗木的选择严格按照设计规范要求：

*）有较好生长势的苗木，不偏冠，无病虫害，无机械损伤。

*）常绿乔木和花灌木都要求带冠种植，树形饱满，匀称；落叶乔木要求带*级分叉枝，有较好且完整的树冠形态。

*）苗木的土球大小要严格按照：

乔木土球直径为树干地径的*~*倍，高度为乔木地径的*~*倍。

大花灌木土球直径**-**公分,小花灌木土球直径**-**公分

*）球形大花灌木要求不脱脚，离根颈**公分处高度需枝叶茂盛；小花灌木则要求全株不脱脚，离根颈**公分处高度需枝叶茂盛。

*）多年生草花应采用优良的杂交品种**代苗。

*）苗木原则上选用苗圃苗。

*．苗木规格说明：

*）苗木高度为苗木根颈至最高生长点之间的垂直距离；

*）苗木蓬径为植物冠丛竖直方向正投影，以杆径为圆心，最短边为半径的圆形尺寸（至少两个互相垂直的方向要求达到的幅度）；

*）苗木地径为植物根颈以上*.*处的树干直径；

*）苗木胸径为植物根颈以上*.*米处的树干直径；

*）南方植物的杆高为植物根颈至最低展叶处树干高度；

*）乔木要求树干笔直，从根茎处到第*分叉点的弯曲度不超过*公分（有特殊要求的除外）。

所有的规格要求都是种植后修剪完的尺寸要求。

*、 栽 植

*. 树木运到栽植地点后必须经业主代表及监理人员验收后种植，应当及时定植不得隔夜。

*. 树木在栽植前需加以检查，如在运输中有损伤的树枝和树根，必须加以修剪，大的修剪口应作防腐处理

*. 树木栽植的定向和深度树木定向应恢复原有的向阳面，以利提高成活率。孤植树木应冠幅周正。

*. 栽植：在坑槽内用种植土填至放土球底面的高度，将土球放置在填土面上，定向后方可打开土球包装物，取出包装物，然后从坑槽边缘向土球*周培土，分层捣实，培土高度到土球深度的*／*时，作围堰浇足水水分渗透后整平，如泥土下沉，应在*天内补填种植土，再浇水整平。竹类种植深度应当比原种植线深*-****。

*. 大树栽植后，可以装备滴灌设施，保持树木湿润，行道树及林带内**公分以上的乔木必须加排水盲管，人行道盲管接人雨水边井，林带盲管就近排入河道或雨水井。

*. 支撑必须牢固，支撑架与树木捆绑处必须垫橡胶圈，确保树皮不会磨损。

* 、 提高成活率的技术措施

*. 施肥

*)栽植时的用量及用法

****胸径以上的苗木栽植穴底层施***有机复合肥，盖****种植土后栽苗木。小于****胸径的苗木栽植穴底层施*.***有机复合肥，盖****种植土后栽苗木。

****胸径以上的乔木栽植穴底层施***有机复合肥。盖****种植土后栽树。地被花卉和竹林****土层内施有机复合肥***/**，草坪****土层内施有机复合肥***/**。

*)推荐使用的有机复合肥：

*.鸡粪有机复合肥。

*.醋渣有机复合肥。

*.猪粪有机复合肥。

以上肥料皆为高温腐熟加工的商品肥料，购货时要有产品质量保证单。

*. 促根剂的应用

采用与以下类似的促根剂(不兼用)，但在使用前，必须提供产品的介绍资料质量保证单使用说明使用方案等，且须经过业主和监理同意。

*  、养护措施

*. ****及以上乔木在完工半年后组织进行生长状况检查，如成活率低于**%，除补种外另处违约金*****,***元并取消*定期限的投标资格。

*. 本工程至少应配备*辆专用水车，在给水管道及其设施完成以前，施工单位必须用自备浇水设施。

*. 对于承包商养护期内未能按工程要求及时施肥等使养护不到位的情况，总监将按业主要求，从工程进度款中扣养护费（工程额***万元及以下，*次扣*万元，***万元以上至***万元，*次扣*万元，***万元以上，*次扣*万元。所扣减的费用将从总工程额中扣除）。

*. 需至少安排*名以上的长期养护工人，杂草生长旺盛季节和其余特殊情况需另根据监理要求增加相应人员；

*. 绿化带内不得有杂草、石子等垃圾；绿化带内严禁有车辆、工具等

*. 防治病虫害，避免对造成对苗木的损害；

*. 及时修剪，绿化带内苗木不得有枯枝败叶或凌乱不齐；

*. 适合施肥的季节，每月施肥不少于*次，施肥数量、品种应得到监理同意；

*. 夏季(不下雨)及干旱天气每天必须浇*次透水，新植乔木应进行叶面喷水、施肥；

**.    台风季节应做好高大树木的抗台风工作，及时检查清理倒塌的树木；

**.    根据季节要求，及时更换生长不良、树形欠佳、缺损、死亡的苗木，完工后*个月进行生长情况的检查，如苗木成活率低于**%，给予以*-*万元的罚款。

**.    移交验收条件

*) 全部绿化工作均按合同要求或业主要求完成，并已养护满*年。

*) 所有植物长势令人满意，且明显得到了全部规定的保养。

*) 土方已全部到位，符合本规定要求。

*) 场地完全洁净，无多余废弃物，无杂草。

*) 在检查时发现的缺陷已更正，任何死亡或生长不良的植物已按规定的种类、规格进行更换、补种。

*) 承包商已按规定提供全部的竣工资料。

**.    养护期延长

如果工程的某些部分没有达到上述要求，且被业主认为无法接收，其养护期应延长，费用由承包商承担，直至缺陷得到纠正为止。

*、硬质铺装

*．工程实施期间，承包商负责便道的建造及维修；如果业主的其它承包商需同时使用该便道，承包商不得附加任何条件。

*．本工程施工期间，承包商必须保持已建道路畅通，不得擅自中断交通及影响场地内其他单位施工。承包商须负责施工期间的道路保洁工作，并设专人指挥交通。

*．石材为按照设计要求，质量须达到优等品要求，施工前，包商须根据设计要求提供样品给业主确认，并根据业主确认的样品标准提供石材，并且不得有材质和色彩差异。硬质铺装所有材料要求严格按照封样的样品采购,不得随意变更。硬质铺装要求不得在现场加工，切割打磨平整，表面处理按设计要求充分表达不同质感，必须统*加工完成后,现场安装。硬质铺装场地必须保证*‰-*%的场地排水坡度，与排水管网成统*系统。石材铺装按设计纹样密缝铺贴，每隔*米设置伸缩缝，与纹样相结合。如遇管线井盖,按设计要求进行表面处理,井位标高按整体场地地形适当调整,使处理后的表面完整统*。

*、景观水池须经盛水实验，确保无渗漏后，方可进行完成面施工。

*、给排水

*、给排水管道和喷灌系统的管材、管配件、喷头等要严格按照设计要求选型，材料进场要经过业主和监理的验收同意后方可安装；

*、严格控制雨水管道标高、井盖标高；

*、管基处理、井室基底处理、管道埋深必须符合图纸要求；

*、井室砌筑完毕保证井内无积水,阀门井井深控制在*.*米以内；

*、给水管完工后必须进行压力试验。

*．喷灌的每路管线按要求单独设控制阀（井）。

*、其他

*．现场同时在建绿化工程、道路改造工程、土方堆坡造型工程、各类管线改造工程等，造成现场作业面狭窄、局部交通运输困难，投标人必须结合现场情况，考虑其比常规作业增加的费用，费用包干计入投标总价。

*．景观灯的安装线路在铺装道路下预埋穿线管，费用计入投标总价。

*．本工程的施工和验收执行以下标准，如有重复或不*致，按照较高标准执行。

承包人：（公章）：

日期：

施工安全协议书

工程项目名称： 苏州工业园区车坊生活垃圾中转站项目景观绿化工程

合同编号：

发包人： 苏州工业园区综合执法局

承包人：苏州沪泰建设工程有限公司

监理人：  苏州现代建设监理有限公司

为了贯彻“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依法承担建设工程安全生产责任，确保市政工程无重大安全事故发生，保障现场作业人员的人身安全及国家财产的安全，保证工程建设的顺利进行，根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《苏州工业园区建设工程施工安全监督管理暂行办法》和《建筑施工安全检查标准》（*****-****标准）有关规定，经甲乙丙*方协商约定，特制定本项目施工安全协议：

*、本工程确保下列人员负责施工现场管理工作： *.施工单位项目经理：              证号： *.施工单位安全员：                证号： *.监理单位总工程师：              证号： *.监理单位现场监理安全监督管理人： *.建设单位项目工程师： *.建设单位安全监管工程师：

*、本工程施工单位安全责任如下：

*、施工单位应配合发包单位或代建单位对市政工程进行管理。

*、施工单位项目经理（工地负责人）是本施工项目安全生产及相关业务活动的第*责任人。签订本施工安全目标责任书时，项目经理、专职（或兼职）安全员必须向建设单位提供安全资格执业证书复印件进行安全资质备案，做到持证上岗。项目经理（工地负责人），专职（或兼职）安全员，施工期间未经甲方批准不得擅离职守。建设单位专职安全员负责施工现场全过程安全监管。

*.、施工单位必须按国家法律法规及相关行业规定进行市政工程管理，保持施工工地的基本安全条件和状况符合有关的安全技术标准。施工单位必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目经理任组长。

*、施工单位必须持有国家认可的市政工程施工资质，施工单位在进行施工准备的同时，必须向监理公司及建设单位项目负责人提供主要施工管理人员、、用工人员清单、身份证复印件、作业人员保险单复印件、特种作业证书复印件清单（包括姓名、性别、身份证）复印件，并提供以上人员意外伤害保险投保合同清单复印件（注明人员姓名）。

*、在施工开始前，施工单位编制施工组织设计，对施工交叉作业或者交接过程中出现的安全问题编制解决方案。施工单位应当负责本单位承担的施工任务范围内的全部安全管理工作，认真执行“安全生产技术交底制度”：施工前由工程技术人员向施工人员进行安全技术交底，对施工中的重点、难点部位及特殊的施工环境、工艺、危险性较大的工序要重点交底，交底后由施工作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统*保存，备案待查。

*、园区市政工程执行项目申报审批制度，项目审批表经审核批准后（重大项目施工方案经论证通过），方可实施。

*、切实做好“安全*上岗”制度，上岗前由班长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行*次总结讲评工作。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。

*、施工单位项目部每月应至少组织*次安全检查，同时根据季节环境和施工情况随时组织有针对性的检查，消除施工中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报监理（甲方项目负责人、专职安全员）审查。

*、坚持持证上岗制度，特种作业人员（包括：包括：电工、电焊工、气焊切割工、起重司索信号工、起重机械司机、挖掘机操作手、驾驶员等）必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。以上特种作业施工人员的有效证件必须在工程开工前报监理单位审核并向建设单位项目工程师提供复印件备案。对在施工中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

**、严格执行施工工序报验程序，关键节点/特殊工艺方案（如顶管、沉管、沉井、深基坑开挖、脚手架工程、受限空间施工等）必须提前申报专项方案，得到批复后方可实施，严禁未经批准擅自施工。申报方案中应当包括施工程序及安全措施。安全措施包括工人安全措施、施工机械安全措施、施工用电安全措施以及现场管理人员的安排，专职安全员的作用等。施工单位应严格按照既定方案实施。对于深基坑开挖施工方案必须由建设单位组织专家论证、认可。相关费用由施工单位承担。施工单位在深基坑开挖实施之前，应编制基坑坍塌应急预案，报监理审批和建设单位备案，应急预案应进行演练以检验并保证预案的可行性与可靠性。

**、施工前，所有的施工设备、工器具必须向监理单位申请报验进场，监理单位应严格按国家的有关规定进行检查验收，不符合要求的机具设备不得进场施工，需报检测设备，经监理及国家相关检测部门检测合格后，方可投入使用。

**、进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。监理单位应进行现场的检查监督，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对施工单位警告或追究赔偿责任直至勒令停工、清场，严格保障施工安全。

**、施工现场临时用电必须严格按照《建设工程施工现场供用电安全规范》*******-****、《施工现场临时用电安全技术规范》*****-****的规定执行，操作人员必须持证操作，禁止乱搭、乱架电线，施工照明灯具的金属外壳必须可靠接地接*，施工用电中的动力和照明分别设置，接地、接*、漏电保护器做保护，做到*机*闸，施工用电配电系统作好*级配电，两级保护，施工临时用电设备、设施完好率***%，且必须有安全防护措施和安全使用制度。

**、施工现场布置必须做到物件摆放整齐、垃圾及时清运，施工临时设施（包括临时工棚、临时办公、食堂等设施）的搭建必须符合苏州工业园区规划建设局苏园规[****]**号文件规定要求建造（如有新规定按新文件执行），所用材料必须满足防火、防台风、防汛的相关要求。临时设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

**、建筑材料、设备运输、使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。

**、施工作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施，登高作业人员系好完好的安全带设施，夜间、野外作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。夜间作业或居民闹区作业须按相关规定到环保部门申报备案，并按要求控制噪音等扰民因素。

**、严格执行国家和地方的有关施工技术、安全规范和经审查合格的施工方案中的安全技术措施。监理严格审查后批准实施的施工方案，必须严格执行。执行中若要修改原施工方案，必须向监理书面汇报，说明修改原因及修改后的措施，经审查合格并批准后实施。

**、园区污水管道作业必须严格执行《污水管网下井作业操作细则》规定，建设单位、施工单位配备专职安全员，进行全程安全监管。下井作业必须由施工方项目经理、双方专职安全员对作业人员进行安全交底培训，对作业条件、施工器具准备、有毒气体检测、井下通风、人员监护、上下游泵站联络、作业人员自检等检查、确认无误，审核签字后方可进行。作业人员对安全措施落实不到位情况，有权拒绝下井作业。重大项目实行监理负责制管理，监理代表进行施工全过程管理。

**、严格执行持证上岗制度。除特种作业（潜水作业）必须由国家专业部门组织培训，考试合格，取得特种操作证外，*般井下作业执行《下井作业许可证制度》。由甲、乙双方共同组织对下井作业人员进行专业培训，新上岗员工培训时间不少于**学时、员工年度再培训时间不少于**个学时。培训内容包括安全管理制度、安全操作规程、下井作业防护、急救知识、应急救援预案等。培训双方（甲方项目负责人、作业人员）应在培训表上签字确认，承担安全义务与责任。培训记录表应存档备查。培训完成必须经书面考试，考试合格后，由代建单位统*发放《下井作业操作许可证》（胸牌），施工作业时，下井作业人员必须出示此证，交由专职安全员验证，方可下井作业。未通过考试人员不得从事下井作业。

**、施工单位如有专业分包，须在分包前报监理单位和建设单位审核，审核通过后施工单位与分包单位须签订分包施工合同和安全目标责任书，并将分包施工合同和安全目标责任书报监理审核和建设单位备案。

*、本工程监理单位安全责任如下：

*、监理单位总监理工程师是本施工项目安全生产及相关业务活动监管责任人；

*、签订本施工安全目标责任书时，监理单位总监理工程师、现场监理安全监督管理人须向建设单位提供执业资格证书复印件进行安全资质备案，做到持证上岗。

*、监理应检查所有施工场地安全设施、设备，检查所有分项工程专项施工方案，不具备专项方案的工程节点，不允许施工，监理做好方案审批及现场监督工作。

*、在工程施工过程中，监理单位应督促施工单位严格按照审核批准的施工组织设计和专项的施工安全技术措施组织施工。发现安全事故隐患或者不符合规定要求或者擅自变更施工方案的施工作业，监理单位应当及时发出整改通知书，责令施工单位立即改正，在整改结束之前，施工单位不得在违规所在地继续施工其他工序；施工单位不听从督促或者拒绝整改的，监理单位应当发出暂停施工令，并及时向建设单位或园区建设工程质量安全监督站报告。

*、按照施工、监理规范和流程、《污水管网下井作业安全操作细则》、《农民工管理办法》、《建设工程施工安全协议书》等要求，对项目安全生产进行监督管理。

本工程建设单位安全责任如下：

*、建设单位项目工程师是建设单位履行工程管理职能的现场代表，负责检查、督促监理单位及施工单位对本工程的安全管理活动。

*、建设单位专职安全员协助建设单位项目工程师对项目实施过程中的安全活动进行管理，安全工程师负责进行监管。

*、工程施工前（或进场前），建设单位项目工程师和安全监管工程师要检查项目施工单位*级安全教育及专项安全教育记录，未经安全教育的施工人员不得进驻施工现场。

*、工程施工前（或进场前），建设单位项目工程师和安全员应组织相关专业部门对项目监理单位、施工单位主要负责人、安全管理人员进行施工作业安全交底，内容包括：相关法律法规、施工安全注意事项、环境注意事项、安全下井作业规程、农民工管理办法、代建单位安全管理方针、项目安全目标责任书相关条款。安全交底要有书面记录，各方保存备查。

*、项目施工涉及深基坑开挖、脚手架搭拆等重大危险源的，在工程开展前建设单位项目工程师和安全监管工程师应检查施工单位是否编制专项方案，并经专家会审通过。督促监理单位按照会审通过的专项方案进行过程监控，督促施工单位按照会审通过的专项方案进行施工。

*、建设单位项目工程师和安全工程师、安全员应及时了解施工动态，如发现施工中存在安全隐患应及时提醒监理单位督促施工单位进行整改。

*、安全隐患的违约责任追究规定：

*、施工单位擅自更换项目经理、安全管理人员，支付违约金*****元，开具《整改单》并责令限期整改。

*、监理单位擅自更换项目总监或总监代表，支付违约金为监理费用的*%（不低于*****元），擅自更换*名专业监理工程师，支付违约金为****元，擅自更换*名监理员，支付违约金为****元。 现场检查发现监理安全监管不力，存在质量、安全隐患，*次支付违约金****元。

*、施工现场存在重大安全隐患，监理未及时下达监理通知单或下达监理通知单后未督促施工单位及时整改，监理单位须支付违约金为****元，施工单位须支付违约金为****元。

*、施工单位对监理单位、建设单位提出的安全整改意见不及时整改，每逾期*天，施工单位按****元/天支付违约金。

*、施工现场未按照工程建设程序履行开工审批或安全教育交底制度的，发现*次施工单位须支付违约金为*****元。

*、风险较大施工作业现场（深基坑作业、高大模板、支架工程）无方案或未进行专家评审即施工作业或施工现场未执行相关安全规范、标准，存在安全隐患的，发现*次施工单位须支付违约金为*****元。

*、风险较大施工作业现场（深基坑作业、高大模板、支架工程、起重吊装）无项目负责人、安全管理人员，发现*次施工单位须支付违约金为****元，并限期整改。

*、施工单位未购买工程*切险、意外伤害等相关保险的，发现*次施工单位须支付违约金为****元。

*、施工现场施工前未进行安全教育，安全教育记录未留存，发现*次工单位须支付违约金为****元。

**、施工现场未按公司标准设置安全围栏、安全带、警示标志，未对现场进行有效管理造成无关人员进入现场，发现*次施工单位须支付违约金为****元。

**、施工物料随意堆放，占道施工，影响交通和行人安全的，发现*次施工单位须支付违约金为****元。

**、登高作业时，选择合适的登高方法，按照规定制订施工方案，并严格执行，未制订方案或执行不力的发现*次施工单位须支付违约金为****元。

**、施工中项目现场违反用电规程，（如未按规定使用合格电气设备、用电线路未采用保护装置，接线不规范、无资质人员作业等）发现*次施工单位须支付违约金为****元。

**、现场作业人员施工时未穿统*规定的工作服、安全帽佩戴不正确或未佩戴、未穿规定的劳动防护鞋，及其他劳动防护用品配置、使用不规范的，发现*次按严重情况施工单位须支付违约金为罚款***-****元。

**、施工现场气瓶使用存在隐患（无安全阀、防震圈等，未定期进行年检的），施工现场未配备相应的消防设施的，施工场所吸烟的，发现*次施工单位须支付违约金为****元。

**、从事特种设备操作的（挖掘机械、起重吊车、铲车、叉车等），其设备应具备相关部门验证的合格证件，如发现操作无合格证明的机械设备施工作业的，*次施工单位须支付违约金为****元，禁止该设备在现场施工作业。

**、从事特种作业（电气、电焊、切割、架子工、挖掘机械、起重吊车、铲车、叉车等）人员应经培训合格，取得政府相关部门颁发的有效资格证。如发现无证操作*次施工单位须支付违约金为****元，禁止其现场作业。

**、使用防护设置有缺失的设备（如传动部位无防护罩、空压机压力表失灵或损坏等、电焊机的空载保护），发现*次施工单位须支付违约金为****元。

**、民工宿舍私接乱拉电线，违规使用大功率加热电器（如热得快等），未配备消防设施（如灭火器等），发现*次施工单位须支付违约金为****元。

**、违反文明施工要求，现场作业环境脏乱差，发现*次施工单位须支付违约金为***元。

**、未执行许可证工作制度（临时用电、登高作业、动火作业、密闭空间作业、开工许可等）违规作业的，发现*次施工单位须支付违约金为****元。

**、除上述安全隐患外，施工作业现场存在其他安全隐患的，施工单位须酌情支付违约金为***-****元。

**、上述施工单位安全隐患问题存在违约赔偿责任的同时，项目监理单位承担相应违约责任。

违约金的支付方式：施工（监理）单位收到建设方出具的违约金扣款通知单后，在*周内缴纳违约金，由项目管理机构出具违约金支付凭证，施工（监理）单位将支付凭证复印件存档备查。

*、本项目安全事故的违约处理规定：

*、对发生安全事故的施工单位按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规、规章制度进行处理，并将其清退出场，监理单位有责任的也必须接受处理。

*、施工单位项目经理、安全员在工程施工中发生重大工程质量及安全安全事故的，项目经理、安全员按照国家规定和合同条款负相应责任，同时清退出本工程项目。施工单位在规定时间内重新委派项目经理、安全员。

*、监理单位的总监及专职安全监理不得擅离职守，凡因监理人员过错、失职造成工程质量、安全安全事故的，监理单位总监及负有安全责任的监理应进行更换，总监及负有安全责任的监理根据国家法律规定和合同要求负相应责任。

*、如工程施工中出现人员伤亡，建设单位有权代施工单位处理事故，并动用适当比例（视事故大小）工程款项作为事故预处理费用，该费用由承包商承担，在工程结算中扣除。

*、施工单位因安全事故造成人员死亡的，对项目经理及相关人员立即更换，除按关法律法规、规章制度处理以外，同时取消该施工单位在建设单位两年的投标资格。

*、工程项目因安全事故造成人员死亡的，对监理单位项目总监进行更换，除按有关规定处理以外，同时取消该监理单位在建设单位*年投标资格。

*、施工单位因重大质量、安全隐患或事故被取消投标资格累计达到两次，终身不得参加建设单位的工程项目投标。

*、本合同安全事故的违约赔偿处理，按照事故调查报告确定的各方责任进行追究，具体如下：

*）造成建设单位*万元以下经济损失的，按照事故调查报告确认的各方责任，除赔偿相应的损失外，事故责任方须支付****至****元以下违约金。

*）造成建设单位*万以上-**万元以下经济损失的，按照事故调查报告确认的各方责任，除赔偿相应的损失外，事故责任方须支付****至*****元以下违约金。

*）造成建设单位**万以上-**万元以下经济损失的，按照事故调查报告确认的各方责任，除赔偿相应的损失外，事故责任方须支付*****至******元以下违约金。

*）造成建设单位**万以上经济损失的，按照事故调查报告确认的各方责任，除赔偿相应的损失外，事故责任方须按事故所造成经济损失的**%支付违约金。

*、其他事项约定

*、本《****年度市政工程施工安全协议书》为建设单位、监理单位、施工单位的*方协议，由*方授权代表签字并加盖公章后生效；

*、本《****年度市政工程施工安全协议书》为建设单位与施工单位签订的《市政工程施工合同》的，与《市政工程施工合同》具有同等法律效力。同时本协议为建设单位与监理单位签订的《年度市政给排水管道、泵站及*星工程监理合同》的，与《年度市政给排水管道、泵站及*星工程监理合同》具有同等法律效力。

施工单位（盖章）

项目经理签字：                   法定代表人签字

年　　月　　日                年　　月　　日

监理单位（盖章）

总监理工程师签字：               安全监督责任人签字

年　　月　　日                年　　月　　日

建设单位（盖章）

项目工程师签字：                 安全监管工程师签字：

年　　月　　日                 年　　月　　日