摘要：本公告受中国铁路广州局集团有限公司委托发布，发布日期：****-**-**，公告主要内容为：广东广州新建广州大田铁路物流基地广州铁路集装箱中心站站后工程施工总价承包资格预审代招标公告，所属区域：广东-广州，所属行业分类：铁路，采购业主：中国铁路广州局集团有限公司，招标编号：**-****-**，公告类型：招标公告。

新建广州大田铁路物流基地（广州铁路集装箱中心站）站后工程施工总价承包资格预审公告(代招标公告)

招标编号：  **-****-**

*.招标条件

新建广州大田铁路物流基地（广州铁路集装箱中心站）工程根据《中国铁路总公司关于新建广州大田铁路物流基地（广州铁路集装箱中心站）可行性研究报告的批复》（铁总计统函〔****〕***号）批复同意立项；根据《广铁（集团） 公司关于新建广州大田铁路物流基地（广州铁路集装箱中心站）工程修改初步设计的批复》（广铁师函〔****〕***号）批复同意初步设计。工程施工图已完成，并以《中国铁路广州局集团公司关于报送新建广州大田铁路物流基地（广州铁路集装箱中心站）工程站后工程施工图审核报告核备的函》（广铁建函﹝****﹞***号）上报中国国家铁路集团有限公司工程管理中心；施工图预算以《中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部关于报送广州铁路集装箱中心站站后工程施工图预算核备的函》（广州指挥部函〔****〕***号）上报集团计划统计部；指导性施工组织设计已编制完毕，并以《广州铁路（集团）公司关于报送新建广州大田铁路物流基地（广州铁路集装箱中心站）工程指导性施工组织设计核备的函》（广铁建函﹝****﹞***号） 上报中国铁路总公司工程管理中心。建设单位为中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部，建设资金来源：征地拆迁费用由广州市政府负责，工程投资由广州局集团公司自筹。项目出资比例为：*.**:*。 新建广州大田铁路物流基地（广州铁路集装箱中心站）站后工程施工总价承包已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

*.项目概况与招标范围

*.*项目概况：

广州铁路集装箱中心站地处广州枢纽西北部，在广珠铁路大田站接轨，并紧邻京广铁路。项目整体位于广州市白云区江高镇，中心站选址在广清高速公路、北*环高速、广珠铁路及白坭河围合区域。

本站接轨于广珠铁路的大田站珠海端咽喉，联络线从广珠铁路左正线出道岔，出车站后沿广珠正线并行往西，跨大田引河，下穿广珠铁路白坭河特大桥后接入广州铁路集装箱中心站。整个中心站按纵列式布置，分为南北两大片区。南区布置到发场、综合货场。预留冷链作业区，按征地界完成土地平整。北区布置特货作业区以及集装箱作业区。

*.*. 技术标准

 *）. 站场等级：Ⅰ级货场

*）. 速度目标值：联络线****/*

*）. 最小曲线半径：****

*）. 最大坡度：*‰

*）. 牵引种类：电力

*）. 到发线有效长度：****

*）. 行车指挥系统：综合调度集中

*）. 牵引质量：****-*****

*）. 编挂辆数：集装箱编挂辆数为**辆，特货编挂辆数为**辆，快运编挂辆数为**辆，行邮列车编挂**-**辆。

*.* 本次招标工程计划工期：*个月，计划开工日期为：****年**月*日，计划完工日期为：****年*月**日 。

*.*本次招标的范围和内容为：

*.*.* 招标范围：

既有大田站改造、下行联络线、中心站到发场、集装箱区、特货区设计范围内的通信、信号、信息、电力、电气化、房建、暖通、给排水、机务、车辆、机械等专业工程内容。

 *.*.*招标工程内容：

房建专业：生产生活房屋**栋，总计*******。

通信专业：敷设**芯光缆**.**条公里，**芯光缆**.**条公里，电缆*.**公里。传输及****系统：在货场信号楼、以及集装箱办公楼内新设*****/*****传输设备，在集装箱办公楼、特货办公楼、车务生产楼、车务车间、列检所、工务工区、货场信号楼以及****配电所内新设**** ***设备。数据网系统：在货场信号楼新设两套接入层路由器，下挂大田站，纳入广珠铁路数据网网管。调度通信系统：在货场信号楼通信机房内新设数调分系统。在信号楼运转室以及集装箱办公楼场调室设置调度值班台。动环监控系统：在货场信号楼（通信、信号机房）、集装箱办公楼内各新设*套动力与环境监控系统分站设备，接入广珠货线高栏港动环系统统*管理。

信号专业：***：中心站新设***（*.*）车站分机，纳入广珠韶赣台管辖，对既有大田站***分机进行改造，相应修改广铁调度所***/****主机及广珠韶赣台软件。联锁系统：大田站在既有计算机联锁基础上进行扩容修改。集装箱中心站新设*套硬件安全冗余型计算机联锁。信号集中监测系统：集装箱中心站新设信号集中监测车站分机系统，接入既有广珠线电务集中监测网络。修改大田站既有信号集中监测车站分机系统。设置无线调车机车信号和监控系统。

信息工程：广州铁路集装箱中心站*期工程信息系统的网络架构包括两个部分：生产网、内部服务网。生产网为核心业务系统：集装箱管理信息系统、货运站管理信息系统、特货管理信息系统、货车装载高清视频监控系统、办公管理信息系统等。内部服务网络包括视频监控系统、门禁系统、电源及设备房屋环境监控系统、停车场管理信息系统、综合显示系统、综合布线系统、电源及防雷接地系统等。

接触网专业：既有大田站新增股道、联络线、中心站到发线（两轨道衡之间区段）、机待线等均挂网。悬挂方式采用全补偿简单链型悬挂。

电力专业：设****配电所*座为集装箱中心站*期工程所有负荷供电，设*座龙门吊****开关站，**/*.***变电所*座，**/*.***箱式变电站*座。

机械专业：配备*台***跨双悬臂门吊、*台正面吊、*台集装箱空箱堆垛机、*台集卡车。特货作业区配置双层汽车装卸平台*处。综合维修车间设**吨桥吊*台。中心站入口大门处设有*台动态电子汽车衡。

*.*标段划分：本次招标范围设* 个标段,即：*****标段。

*. 申请人资格要求

*.* 本次招标要求投标人具备的条件：

*.*.* 本次资格预审要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。同时具备建筑工程施工总承包*级、铁路电气化工程专业承包*级、铁路电务工程专业承包*级资质。 

近*年（****年*月～****年*月）具有①铁路站后工程及类似工程施工业绩；②铁路营业线施工业绩；③完成单项合同*******以上房屋建筑工程施工业绩。

其中，申请人拟派项目经理须具有机电工程专业或通信与广电工程或铁路工程专业*级注册建造师执业资格证书 , *年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，具有*年以上铁路营业线施工管理经验，*年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职；总工程师为高级工程师职称，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少*年，主管项目技术工作*年以上。

*.*.*具备有效的安全生产许可证。

*.*.*具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

*.*.*未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在广州局集团公司通报的停标处罚期内。

*.*.*申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起*年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

*.*  本次招标接受联合体投标。联合体申请投标的，应满足下列要求：组成联合体的成员不得超过*家（含牵头方），联合体成员均不得以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。双方需指定*家为联合体主办方。

*.* 各申请人均可就上述标段中的*个标段资格预审申请。

*.*.失信被执行人的投标限制

根据中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设〔****〕***号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：

 *.*.*对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，在商务评审中，每项严重失信行为扣减**分。

*.*.*投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（***.***********.***.**）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，在商务评审中，每项失信行为扣减*分。

*.*.根据《中国铁路总公司建设管理部关于进*步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函〔****〕**号）要求，申请人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见。

*. 资格预审方法

本次资格预审采用合格制（合格制/有限数量制）。如采用有限数量制的，通过资格预审的申请人限定为  ∕  家。

*. 资格预审文件的获取

*.*  请申请人于****年**月**日上午*:**时至****年**月**下午**:**时（北京时间，下同）登录广州公共资源交易网（****://***.******.**）进行线上购买资格预审文件。同时将营业执照副本、法人授权书、购买人身份证、汇款凭证以及《投标登记申请表》的彩色盖章扫描件发送到*******@***.***购买资格预审文件，并在邮件中备注单位名称、联系人、联系电话、邮箱、收件地址、开票信息。线上申请及电子邮件经招标人确认后以电子邮件的方式将资格预审文件电子版发出（如需纸质版请在邮件中备注）。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（****://***.******.**）服务指南栏目。

*.* 资格预审文件每套售价 *** 元人民币，采用银行汇款，售后不退。投标人须在购买资格预审文件前将标书款电汇至招标人账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号。

招标人账号：

户名：中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部                            

开户银行：中国建设银行广州铁路支行                                 

账号： ******************** 

*.*  邮购资格预审文件的，需另加手续费（含邮费）∕元。招标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后∕日内寄送。

*. 资格预审申请文件的递交

*.*  递交资格预审申请文件的时间为 ****年**月**日*时**分至****年**月**日 ** 时 **分，递交资格预审申请文件的截止时间（申请截止时间，下同）为****年* 月 *日 **时 **分，递交地点为（地址：广州市天河区天润路***号）。递交资格预审申请文件需持授权委托书与被授权人身份证复印件。

*.* 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

*. 发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

*. 联系方式

招标人：中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部     

地 址：广州市白云区鹤龙*路***号广东省通信科技大厦北塔*-**层  

邮编：******                                        

联系人：李铁梅、薛世龙                 

电话： ***-********   

传真： ***-********                                 

电子邮件：*******@***.***                          

户名： 中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部                            

开户银行：建行广州铁路支行                                 

账号： ********************                            

                                                          ****年**月**  日

*

投标人业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于   年   月   日于 （公共资源） 交易中心向（承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号：      ），通知书项目经理为：        ，身份证号：      ，项目总工（技术负责人）为：         ，身份证号：          。

项目于     年    月     日签订合同协议书，合同价格为        。

项目的开工日期为    年   月    日，接收日期为    年   月  日（竣工验收日期为    年    月    日），工程质量     。

或项目正在施工。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年   月   日

发包单位联系人：

联  系 电  话：

发 包 人 地 址：

总 监理 工程师：

联  系  电  话：

*

项目经理业绩证明

（项目名称）由（发包人）于  年  月  日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：         ），通知书项目经理为：         ，身份证号：        ，项目于   年      月  日签订合同协议书，合同价格为              。

项目的开工日期为    年  月  日，接收日期为    年   月   日（竣工验收日期为     年    月    日）。

或项目正在施工。

   姓名    ，身份证号：        ，于     年  月   日

至     年   月    日在（项目名称）任项目经理。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

     年   月   日

发包单位联系人：        

联  系 电  话：      

发 包 人 地 址：      

注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

*

项目总工（技术负责人）业绩证明

（项目名称）由（发包人）于  年  月  日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：         ），通知书项目总工（技术负责人）为：         ，身份证号：         ，项目于   年  月  日签订合同协议书，合同价格为              。

项目的开工日期为    年  月  日，接收日期为    年   月   日（竣工验收日期为     年    月    日）。

或项目正在施工。

   姓名    ，身份证号：        ，于     年  月   日

至     年   月    日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

     年   月   日

发包单位联系人：        

联  系 电  话：      

发 包 人 地 址：      

注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

*

表*-* 资格审查资质条件

标段： 

表*-* 资格审查财务要求

标段：

表*-* 资格审查业绩要求

标段： 

 表*-*资格审查信誉要求

标段：

注：*.较严重质量安全稳定问题是指国铁集团通报或铁路局、铁路公司发现并作出通报处理的，下同。

*.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。

表*-* 资格审查项目经理和总工程师资格

标段：

注：项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。