***.******** { ******:**** **** }第*章 谈判采购公告根据我单位采购计划安排，现拟采用谈判方式采购浙江省铁投建设工程有限公司[联系方式]缙云县新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目“*电”迁改项目谈判采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。*、项目概况和采购范围*、项目概况缙云县新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目“*电”迁改项目； 预算金额***万元；项目实施地点：丽水市缙云县*云街道           *、采购内容和范围: 本次采购设*个标段（合同段），采购范围如下：因本工程下穿金温铁路所涉及到的既有铁路“*电”迁改防护工程 *、计划工期: *** 天(计划开工日期  / ，具体以开工令为准。)                           *、施工质量目标:  合格*、供应商资格要求*、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：√(*) 资质要求:具备铁路电务工程专业承包*级及以上 ，并在人员、设备和履约信誉等方面具有相应经验和能力（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）√（*）业绩要求:供应商自****年*月*日至投标截止时间（以签订合同时间为准）至少承接过*个铁路营业线或邻近铁路营业线“*电”迁改项目业绩（需提供合同扫描件，如业绩证明材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供项目发包人出具的盖章证明材料√（*）项目负责人要求:具有*级及以上的建造师执业注册证书√（*）信誉要求: 近*年内（自****年*月*日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】（*）其他要求：/*、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同*个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同*标段（包件）采购活动的。*、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：/*、每个供应商最多可对*个标段（包件）进行响应，且允许中*个标段（包件）。*、其他：/*、采购文件的获取*、采购文件网上下载时间：****-**-** **:**至****-**-** **:**。（不得少于*日）*、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为*****://******.******.***/***/*******/*******/*****.****进行供应商注册，无需办理**。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。*、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为****-**-** **:**。采购人将于****-**-** **:**前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。*、响应文件递交等要求*、响应文件递交的截止时间为：****-**-** **:**；（不得少于*日）*、响应文件递交方式电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。*、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。*、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。*、响应文件开启时间：****-**-** **:**。*、其他要求：  /        *、发布公告的媒介本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(*****://******.******.***/)上发布。*、联系方式*、采购人：浙江省铁投建设工程有限公司[联系方式]地址：温州市瓯海区新桥金虹东街*号联系人：诸女士电话：****-********电子邮箱：********@**.****、监督部门：浙铁工程公司纪检委员办公室地    址：温州市瓯海区新桥金虹东街*号电    话：****-*********、系统维护联系电话：（****）********                                       采购人：浙江省铁投建设工程有限公司[联系方式]（单位公章）                                 日  期：****-**-**