公开竞争性采购公告               防沙治沙乌拉特后旗**万千瓦光伏项目-建筑工程专业分包工程施工专业分包采购公告*.采购条件    采购人已中标华能新能源公司巴彦淖尔市防沙治沙和风电光伏*体化工程乌拉特后旗**万千瓦光伏项目主体工程施工（含升压站）*标段项目，与乌拉特后旗华治新能源发电有限公司（项目业主）已签订合同，拟对该项目建筑工程进行专业分包。分包工程己具备采购条件，现进行公开竞争。*.分包工程概况与采购范围*.* 项目概况：巴彦淖尔市防沙治沙和风电光伏*体化工程乌拉特后旗**万千瓦光伏项目**.**万千瓦光伏场区施工、项目配套的*****升压站、储能电站施工，包括但不限于以下内容：光伏方阵、箱逆变、集电线路及光缆工程、桩基、设备基础、场区检修道路、接地工程、安防视频的建筑安装施工；升压站、储能电站等建构筑物的建筑、安装施工；设备材料的供货（除甲供设备材料外）；工程管理、工程质量及工期控制；保护定值整定计算、校验、试运、质量检测、外部协调、试验（含特殊试验，不含涉网及性能考核试验）、验收（含消防验收）、调试（*****升压站、储能电站单体调试、分项调试、升压站、储能电站带光伏场区并网调试等）、并网及培训等全部工作，以及在质量保修期内的消缺等*.* 建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇                                                *.* 采购内容：本项目光伏区内汇流及变配电设备基础（汇流箱***台、箱逆变*体机**台）、集电线路土石方开挖、回填、铺砂盖砖、电缆中间箱基础、接地等建筑施工；升压变电站内场地平整、设备基础、房屋建筑工程、交通工程（*.*公里*米宽进场道路、**.**公里宽*.*米场内道路）、既有线路改造施工、业主监理联合办公临建建设、设备材料采购（甲供除外）等   工程范围包含但不限于以下内容：(*) 本项目光伏区内设备基础集电线路等建筑施工；升压变电站内场地平整、主变压器等设备基础及附属构筑物，房屋建筑工程（生产建筑、生活建筑、办公建筑及其附属建构筑物、消防及给排水系统、采暖通风系统、照明系统及室外工程），交通工程（进场道路、场内道路）施工等 。(*) 手续办理及验收工作，包含工程质量监督检查、工程启动、水土保持工程施工与配合验收，环境保护工程施工与配合验收，职业卫生设施施工与配合验收，安全设施施工与配合验收，土地复垦工程与配合验收，施工档案整理与验收等。（*) 协调及配合征地。负责办理红线外临时征地相关手续、征地及补偿，负责红线内外永久及临时征地涉及到拆迁、毁坏青苗的补偿由承包人负责。由分抱人负责开展的红线外临时征地补偿，红线内外拆迁补偿、青苗补偿，费用含在协调费内据实结算。分包人自行搭建的施工项目部、材料加工场地等临建设施涉及征地与补偿由分包人自行承担，所需费用默认包含在投标总价。(*) 各类相关费用，包含工程整体移交发包方后的质保服务及相关费用、本项目全部技术资料整理归档移交；因分包方发生工伤事故的赔偿费用；本项目内各类验收检查会议工作、提交资料、会议费及专家费等；甲供及乙供设备、材料及试样的取样、复检费用（材料检验、试验分包人将在发包人认可第*方实验室进行检测，分包人须确保检测报告的主体单位为项目业主方，检验费由分包人承担）；建设期工人工伤保险、意外伤害保险费。（*）工程档案，委托第*方档案管理公司负责工程建设全过程的档案生成，收集，成册，数字档案馆上传。包含本项目内施工原始资料生成，迎检及资料整改。档案验收的会议费及专家费。最终通过验收（华能集团）取得批复。(*) 本合同内设备材料的采购（甲供设备材料外）、所有工程的材料和设备的到货验收、卸货、保管，施工及试运行所必须的安全设施、器具、标牌。(*) 在工程量分项清单中未列出的，但确实是工程范围中应该有的，完成本工程所要求的，均应由分包人负责，以及所有的施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、配合监管单位和上级部门巡查、抢工措施、工完场清、竣工清理、资料整编等，成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等以及完成工程施工的所有辅助材料、机械设备、机具、工器具等均包含在内，且包含并不限于此。*.*采购人供应的主要材料：钢筋、混凝土  *.* 计划工期： 计划完工时间****年*月**日。具体开工日期以采购人发出的开工通知书为准，项目完工日期不变，实际工期适时调整，不因工期调整而增加施工费用。且满足以下工程节点：（*)****年**月**日前完成升压站综合楼基础出*米、完成光伏场区道路贯通；（*)****年*月**日前，完成升压站综合楼封顶；（*)****年*月*日前，完成升压站装修具备入住条件；*.* 质量要求： 工程施工质量符合国家、地方、电力行业及华能企业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有建筑工程合格率***%，单位工程优良率***%，保证电力设施的正常运行及设施设备的安全，并确保*次性验收合格；达标投产，达到国家优质工程奖质量验评规定；工程质量符合国家相关规程规范标准要求，达到电力行业优良等级标准。                                  质保期：本标工程完工后发包人接收证书中规定的日期计算，缺陷责任期为**个月。*.应答人资格要求*.* 资质要求：  要求应答人为独立法人，须具备建筑工程施工总承包*级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，具有*般纳税人资格   *.* 业绩要求：  *年内单项合同***万建筑工程施工业绩至少*项                  *.* 信誉要求：  信誉良好，在“信用中国”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上无不良行为记录；纳税信用等级****年度为*或*级  *.*应答人不得存在下列情形之*：（*）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（*）与本采购项目的其他应答人存在控股、管理关系或者单位负责人为同*人的；（*）为本项目的监理人；（*）与本项目的监理人同为*个法定代表人的；（*）与本项目的监理人相互控股或参股的；（*）与本项目的监理人相互任职或工作的；（*）被责令停业的；（*）被暂停或取消应答资格的；（*）财产被接管、冻结或处于破产状态的；（**）近*年内有骗取成交或严重违约或发生较大及以上安全事故或重大工程质量问题或农民工群体事件的；（**）列入中国能建或中国葛洲坝集团股份有限公司黑名单的；（**）在“信用中国”“全国建筑市场监管公共服务平台”“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上有重大失信行为记录，或被税务机关列入欠税公告的。*.*项目经理资格： 必须为投标人本单位在职人员，提供劳动关系证明，包括与投标单位的劳动合同，或劳动工资或社保证明复印件，且具有建筑工程或市政工程专业*级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产管理考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理。  *.* 注册要求：在中国能建电子采购平台（****://**.****.***.**/）注册合格。。*、投标报名*.* 有意参加投标，且已在中国能建电子采购平台注册合格者，请于 **** 年 **月 *日至****年 **月 *日(北京时间，下同)在中国能建电子采购平台报名。*.* 报名要求：投标人报名时，请将符合本章第*节要求的资审资料扫描件发至邮箱**********@**.***，经招标人审查合格后方可参与后续采购活动。    *、采购文件的获取   *.* 通过上述报名者，请于**** 年 **月 *日起登录中国能建电子采购平台，上传采购文件购买凭证的扫描件，经招标人审核通过后下载获取招标文件。   *.* 采购文件每套售价人民币*佰元（￥ ***.** ）整，售后不退。请将款项汇入如下账户：　　开户名： 中国能源建设集团北京电力建设有限公司[联系方式]  　　开户行： 中国建设银行北京宣武支行          　　账  号： ******************** 汇款时请备注“防沙治沙乌拉特后旗**万千瓦光伏项目-建筑工程专业分包采购” ，标书费作为下载招标文件的必要条件，发标后请上传至中国能建电子采购平台。   *、应答文件的递交    *.* 电子应答文件递交的截止时间为 ****年**月 **日 ** 时 ** 分，请应答人于采购截止时间前登录中国能建电子采购平台提交应答文件，逾期提交的采购人不予受理。若投标截止时间变更，采购人将及时通过中国能建电子采购平台、电话或短讯等方式通知。*.* 纸质应答文件?不需要□需要，并按下述要求递交。（*）纸质应答文件递交的截止时间与电子应答文件递交的截止时间相同。请应答人在投标截止时间前将纸质投标文件正本*份、副本 / 份送达或邮寄（以邮戳时间或邮件投递时间为准）至招标人。（*）逾期送达或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。（*）当纸质应答文件和电子应答文件不*致时，以电子应答文件为准。  *.发布公告的媒介本次招标公告在中国能建电子采购平台上发布。*.联系方式　　采购人： 中国能源建设集团北京电力建设有限公司[联系方式] 　　地  址： 北京市朝阳区定福庄西里*号院北京电力建设有限公司 　　邮  编： ******      　　联系人： 李巧珍       电 话：  ***********    　　　　　                                                            　　　　　                                                                               ****    年   ** 月  * 日

                               公开竞争性采购公告               防沙治沙乌拉特后旗**万千瓦光伏项目-建筑工程专业分包工程施工专业分包采购公告*.采购条件    采购人已中标华能新能源公司巴彦淖尔市防沙治沙和风电光伏*体化工程乌拉特后旗**万千瓦光伏项目主体工程施工（含升压站）*标段项目，与乌拉特后旗华治新能源发电有限公司（项目业主）已签订合同，拟对该项目建筑工程进行专业分包。分包工程己具备采购条件，现进行公开竞争。*.分包工程概况与采购范围*.* 项目概况：巴彦淖尔市防沙治沙和风电光伏*体化工程乌拉特后旗**万千瓦光伏项目**.**万千瓦光伏场区施工、项目配套的*****升压站、储能电站施工，包括但不限于以下内容：光伏方阵、箱逆变、集电线路及光缆工程、桩基、设备基础、场区检修道路、接地工程、安防视频的建筑安装施工；升压站、储能电站等建构筑物的建筑、安装施工；设备材料的供货（除甲供设备材料外）；工程管理、工程质量及工期控制；保护定值整定计算、校验、试运、质量检测、外部协调、试验（含特殊试验，不含涉网及性能考核试验）、验收（含消防验收）、调试（*****升压站、储能电站单体调试、分项调试、升压站、储能电站带光伏场区并网调试等）、并网及培训等全部工作，以及在质量保修期内的消缺等*.* 建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇                                                *.* 采购内容：本项目光伏区内汇流及变配电设备基础（汇流箱***台、箱逆变*体机**台）、集电线路土石方开挖、回填、铺砂盖砖、电缆中间箱基础、接地等建筑施工；升压变电站内场地平整、设备基础、房屋建筑工程、交通工程（*.*公里*米宽进场道路、**.**公里宽*.*米场内道路）、既有线路改造施工、业主监理联合办公临建建设、设备材料采购（甲供除外）等   工程范围包含但不限于以下内容：(*) 本项目光伏区内设备基础集电线路等建筑施工；升压变电站内场地平整、主变压器等设备基础及附属构筑物，房屋建筑工程（生产建筑、生活建筑、办公建筑及其附属建构筑物、消防及给排水系统、采暖通风系统、照明系统及室外工程），交通工程（进场道路、场内道路）施工等 。(*) 手续办理及验收工作，包含工程质量监督检查、工程启动、水土保持工程施工与配合验收，环境保护工程施工与配合验收，职业卫生设施施工与配合验收，安全设施施工与配合验收，土地复垦工程与配合验收，施工档案整理与验收等。（*) 协调及配合征地。负责办理红线外临时征地相关手续、征地及补偿，负责红线内外永久及临时征地涉及到拆迁、毁坏青苗的补偿由承包人负责。由分抱人负责开展的红线外临时征地补偿，红线内外拆迁补偿、青苗补偿，费用含在协调费内据实结算。分包人自行搭建的施工项目部、材料加工场地等临建设施涉及征地与补偿由分包人自行承担，所需费用默认包含在投标总价。(*) 各类相关费用，包含工程整体移交发包方后的质保服务及相关费用、本项目全部技术资料整理归档移交；因分包方发生工伤事故的赔偿费用；本项目内各类验收检查会议工作、提交资料、会议费及专家费等；甲供及乙供设备、材料及试样的取样、复检费用（材料检验、试验分包人将在发包人认可第*方实验室进行检测，分包人须确保检测报告的主体单位为项目业主方，检验费由分包人承担）；建设期工人工伤保险、意外伤害保险费。（*）工程档案，委托第*方档案管理公司负责工程建设全过程的档案生成，收集，成册，数字档案馆上传。包含本项目内施工原始资料生成，迎检及资料整改。档案验收的会议费及专家费。最终通过验收（华能集团）取得批复。(*) 本合同内设备材料的采购（甲供设备材料外）、所有工程的材料和设备的到货验收、卸货、保管，施工及试运行所必须的安全设施、器具、标牌。(*) 在工程量分项清单中未列出的，但确实是工程范围中应该有的，完成本工程所要求的，均应由分包人负责，以及所有的施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、配合监管单位和上级部门巡查、抢工措施、工完场清、竣工清理、资料整编等，成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等以及完成工程施工的所有辅助材料、机械设备、机具、工器具等均包含在内，且包含并不限于此。*.*采购人供应的主要材料：钢筋、混凝土  *.* 计划工期： 计划完工时间****年*月**日。具体开工日期以采购人发出的开工通知书为准，项目完工日期不变，实际工期适时调整，不因工期调整而增加施工费用。且满足以下工程节点：（*)****年**月**日前完成升压站综合楼基础出*米、完成光伏场区道路贯通；（*)****年*月**日前，完成升压站综合楼封顶；（*)****年*月*日前，完成升压站装修具备入住条件；*.* 质量要求： 工程施工质量符合国家、地方、电力行业及华能企业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有建筑工程合格率***%，单位工程优良率***%，保证电力设施的正常运行及设施设备的安全，并确保*次性验收合格；达标投产，达到国家优质工程奖质量验评规定；工程质量符合国家相关规程规范标准要求，达到电力行业优良等级标准。                                  质保期：本标工程完工后发包人接收证书中规定的日期计算，缺陷责任期为**个月。*.应答人资格要求*.* 资质要求：  要求应答人为独立法人，须具备建筑工程施工总承包*级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，具有*般纳税人资格   *.* 业绩要求：  *年内单项合同***万建筑工程施工业绩至少*项                  *.* 信誉要求：  信誉良好，在“信用中国”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上无不良行为记录；纳税信用等级****年度为*或*级  *.*应答人不得存在下列情形之*：（*）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（*）与本采购项目的其他应答人存在控股、管理关系或者单位负责人为同*人的；（*）为本项目的监理人；（*）与本项目的监理人同为*个法定代表人的；（*）与本项目的监理人相互控股或参股的；（*）与本项目的监理人相互任职或工作的；（*）被责令停业的；（*）被暂停或取消应答资格的；（*）财产被接管、冻结或处于破产状态的；（**）近*年内有骗取成交或严重违约或发生较大及以上安全事故或重大工程质量问题或农民工群体事件的；（**）列入中国能建或中国葛洲坝集团股份有限公司黑名单的；（**）在“信用中国”“全国建筑市场监管公共服务平台”“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上有重大失信行为记录，或被税务机关列入欠税公告的。*.*项目经理资格： 必须为投标人本单位在职人员，提供劳动关系证明，包括与投标单位的劳动合同，或劳动工资或社保证明复印件，且具有建筑工程或市政工程专业*级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产管理考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理。  *.* 注册要求：在中国能建电子采购平台（****://**.****.***.**/）注册合格。。*、投标报名*.* 有意参加投标，且已在中国能建电子采购平台注册合格者，请于 **** 年 **月 *日至****年 **月 *日(北京时间，下同)在中国能建电子采购平台报名。*.* 报名要求：投标人报名时，请将符合本章第*节要求的资审资料扫描件发至邮箱**********@**.***，经招标人审查合格后方可参与后续采购活动。    *、采购文件的获取   *.* 通过上述报名者，请于**** 年 **月 *日起登录中国能建电子采购平台，上传采购文件购买凭证的扫描件，经招标人审核通过后下载获取招标文件。   *.* 采购文件每套售价人民币*佰元（￥ ***.** ）整，售后不退。请将款项汇入如下账户：　　开户名： 中国能源建设集团北京电力建设有限公司[联系方式]  　　开户行： 中国建设银行北京宣武支行          　　账  号： ******************** 汇款时请备注“防沙治沙乌拉特后旗**万千瓦光伏项目-建筑工程专业分包采购” ，标书费作为下载招标文件的必要条件，发标后请上传至中国能建电子采购平台。   *、应答文件的递交    *.* 电子应答文件递交的截止时间为 ****年**月 **日 ** 时 ** 分，请应答人于采购截止时间前登录中国能建电子采购平台提交应答文件，逾期提交的采购人不予受理。若投标截止时间变更，采购人将及时通过中国能建电子采购平台、电话或短讯等方式通知。*.* 纸质应答文件?不需要□需要，并按下述要求递交。（*）纸质应答文件递交的截止时间与电子应答文件递交的截止时间相同。请应答人在投标截止时间前将纸质投标文件正本*份、副本 / 份送达或邮寄（以邮戳时间或邮件投递时间为准）至招标人。（*）逾期送达或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。（*）当纸质应答文件和电子应答文件不*致时，以电子应答文件为准。  *.发布公告的媒介本次招标公告在中国能建电子采购平台上发布。*.联系方式　　采购人： 中国能源建设集团北京电力建设有限公司[联系方式] 　　地  址： 北京市朝阳区定福庄西里*号院北京电力建设有限公司 　　邮  编： ******      　　联系人： 李巧珍       电 话：  ***********    　　　　　                                                            　　　　　                                                                               ****    年   ** 月  * 日

收藏 已收藏

分享